2011 yılı Basılı Süreli Yayın Alımı Sözleşme Tasarısı
Transkript
2011 yılı Basılı Süreli Yayın Alımı Sözleşme Tasarısı
2011 yılı Basılı Süreli Yayın Alımı MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.................... (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir. Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler 2.1. İdarenin a) Adı: ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı b) Adresi: INÖNÜ BULVARI ODTÜ YERLESKESI MÜHENDISLIK MERKEZ BINASI KAT:1 112 06531 ÇANKAYA ANKARA c) Telefon numarası: 3122102801 ç) Faks numarası: 3122107953 d) Elektronik posta adresi(varsa): imidb@metu.edu.tr 2.2. Yüklenicinin a) Adı ve soyadı/Ticaret unvanı: ……………………………………………………… b) T.C. Kimlik No: ……………………………………………………………………. c) Vergi Kimlik No: …………………………………………………………………… ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi: ………………………………………………….. d) Telefon numarası:……………………………………………………………………. e) Bildirime esas faks numarası:………………………………………………………... f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa) :……………………………………… 2.3. Her iki taraf 2.1 ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır. 2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler. Madde 3 - Sözleşmenin dili 3.1. Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır. Madde 4 - Tanımlar 4.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik ve ihale dokümanında yer alan tanımlar geçerlidir. Madde 5 - Sözleşmenin konusu işin/alımın tanımı 5.1. Sözleşmenin konusu; İdarenin ihtiyacı olan ve aşağıda miktarı belirtilen ve teknik özellikleri teknik şartnamede düzenlenen ODTÜ Kütüphanesine 2011 Yılı Basılı Süreli Yayın Aboneliği, ihale dokümanı ile bu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde Yüklenici tarafından temini ve İdareye teslimi işidir. 5.1.1. Sözleşme kapsamında alımı yapılacak mal miktarı: 5.1.1.1. 1036 adet Basılı Süreli Yayın Aboneliği ADEDİ TÜRÜ 6 GENEL BİLİMLER 55 FELSEFE, PSİKOLOJİ, DİN 29 TARİH 52 COĞRAFYA BİLİMLERİ 143 SOSYAL BİLİMLER 24 SİYASET BİLİMİ 28 EĞİTİM 3 MÜZİK 45 MİMARLIK 18 DİL VE EDEBİYAT 342 FEN BİLİMLERİ 9 TARIM 274 TEKNOLOJİ 2 SAVUNMA BİLİMLERİ 6 BİLGİ BİLİMİ VE KÜTÜPHANECİLİK 1.036 TOPLAM Sıra No Açıklama Birimi 1 AA FILES 0261-6823 adet 2 AAPG BULLETIN 0149-1423 adet ABHANDLUNGEN AUS DEM 3 MATHEMATISCHEN SEMINAR DER adet UNIVERSITAT HAMBURG 0025-5858 4 ACCOUNTANCY 0001-4664 adet 5 ACI MATERIALS JOURNAL 0889-325X adet 6 ACI STRUCTURAL JOURNAL 0889-3241 adet 7 ACSA NEWS 0149-2446 adet 8 ACTA ARCHAEOLOGICA 0065-101X adet 9 ACTA ARITHMETICA 0065-1036 adet ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION A 10 FOUNDATIONS OF CRYSTALLOGRAPHY adet 0108-7673 ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION B 11 adet STRUCTURAL SCIENCE 0108-7681 ACTA CRYSTALLOGRAPHICASECTION C 12 CRYSTAL STRUCTURE COMMUNICATIONS adet 0108-2701 ACTA CRYSTALLOGRAPHICASECTION D 13 BIOLOGICAL CRYSTALLOGRAPHY 0907- adet 4449 14 ACTA INFORMATICA 0001-5903 adet 15 ACTA MATHEMATICA 0001-5962 adet ACTA MATHEMATICA HUNGARICA 023616 adet 5294 17 ACTA ORTHOPAEDICA 1745-3674 adet 18 ACTA PHYSICA POLONICA A 0587-4246 adet 19 ACTA PHYSICA POLONICA B 0587-4254 adet ACTA SCIENTIARUM MATHEMATICARUM 20 adet 0001-6969 21 ACTA VULCANOLOGICA 1121-9114 adet ACUSTICA UNITED WITH ACTA ACUSTICA 22 adet 1610-1928 23 ADULT EDUCATION QUARTERLY 0741-7136 adet ADVANCED MATERIALS AND PROCESSES 24 adet 0882-7958 ADVANCES IN APPLIED CERAMICS: 25 STRUCTURAL, FUNCTIONAL AND adet BIOCERAMICS 1743-6753 ADVANCES IN COMPUTATIONAL 26 adet MATHEMATICS 1019-7168 27 AEQUATIONES MATHEMATICAE 0001-9054 adet 28 AEROSPACE AMERICA 0740-722X adet 29 AGRONOMY JOURNAL 0002-1962 adet 30 ALGEBRA AND LOGIC 0002-5232 adet Miktarı 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ALPINIST MAGAZINE 1540-725X ALTERNATIVES 0304-3754 ALUMINIUM INTERNATIONAL TODAY 1475-455X AMATEUR PHOTOGRAPHER 0002-6840 AMERICAN ALPINE JOURNAL 0065-6925 AMERICAN ANTHROPOLOGIST 0002-7294 AMERICAN ARTIST 0002-7375 AMERICAN CERAMIC SOCIETY BULLETIN 0002-7812 AMERICAN CERAMIC SOCIETY JOURNAL 0002-7820 AMERICAN ECONOMIC REVIEW 0002-8282 AMERICAN FOUNDRYMEN'S SOCIETY TRANSACTIONS 0065-8375 AMERICAN JOURNAL OF ARCHAEOLOGY 0002-9114 AMERICAN JOURNAL OF DISTANCE EDUCATION 0892-3647 AMERICAN JOURNAL OF MATHEMATICS 0002-9327 AMERICAN JOURNAL OF PHYSICS 00029505 AMERICAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY 0002-9556 AMERICAN JOURNAL OF PSYCHOTHERAPY 0002-9564 AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE 00029599 AMERICAN JOURNAL OF SOCIOLOGY 0002-9602 AMERICAN JOURNAL OF SPORTS MEDICINE 0363-5465 AMERICAN MATHEMATICAL MONTHLY 0002-9890 AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY JOURNAL 0894-0347 AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY PROCEEDINGS 0002-9939 AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY TRANSACTIONS 0002-9947 AMERICAN NATURALIST 0003-0147 AMERICAN PHILOSOPHICAL QUARTERLY 0003-0481 AMERICAN PSYCHOLOGIST 0003-066X AMERICAN SCIENTIST 0003-0996 AMERICAN SOCIETY OF AGRICULTURAL ENGINEERS TRANSACTIONS= adet adet 1,00 1,00 adet 1,00 adet adet adet adet 1,00 1,00 1,00 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet adet adet 1,00 1,00 1,00 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 (TRANSACTIONS OF THE ASABE) 0001-2351 AMERICAN SOCIOLOGICAL REVIEW 0003adet 1224 AMERICAN WATER RESOURCES adet ASSOCIATION JOURNAL 1093-474X AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION adet JOURNAL 0003-150X ANALYSES OF SOCIAL ISSUES AND adet PUBLIC POLICY : ASAP 1529-7489 ANALYSIS 0003-2638 adet ANALYST 0003-2654 adet ANCIENT PHILOSOPHY 0740-2007 adet ANNALES DE L'INSTITUT FOURIER 0373adet 0956 ANNALES HENRI POINCARE 1424-0637 adet ANNALES POLONICI MATHEMATICI 0066adet 2216 ANNALES, HISTOIRE, SCIENCES SOCIALES adet 0395-2649 ANNALI DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA, CLASSE DI adet SCIENZESERIE V 0391-173X ANNALS OF MATHEMATICS 0003-486X adet ANNALS OF OCCUPATIONAL HYGIENE adet 0003-4878 ANNALS OF PROBABILITY 0091-1798 adet ANNALS OF STATISTICS 0090-5364 adet ANTI-CORROSION METHODS AND adet MATERIALS 0003-5599 ANTIQUITY 0003-598X adet APPLIED AND ENVIRONMENTAL adet MICROBIOLOGY 0099-2240 APPLIED COMPOSITE MATERIALS 0929adet 189X APPLIED ECONOMICS / FULL SET 0003-6846adet APPLIED ECONOMICS LETTERS 1350-4851 adet APPLIED FINANCIAL ECONOMICS 0960adet 3107 APPLIED LINGUISTICS 0142-6001 adet APPLIED MATHEMATICS AND adet OPTIMIZATION 0095-4616 APPLIED MECHANICS REVIEWS 0003-6900 adet APPLIED MICROBIOLOGY AND adet BIOTECHNOLOGY 0175-7598 APPLIED OPTICS 0003-6935 adet APPLIED PHYSICS A, MATERIALS SCIENCE adet AND PROCESSING 0947-8396 APPLIED PHYSICS B, LASERS AND OPTICS adet 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 0946-2171 APPLIED PHYSICS LETTERS 0003-6951 adet APPLIED PHYSIOLOGY, NUTRITION AND adet METABOLISM 1715-5312 APPLIED SPECTROSCOPY 0003-7028 adet APPLIED SPECTROSCOPY REVIEWS 0570adet 4928 ARCHAEOLOGISCHER ANZEIGER 0003adet 8105 ARCHAEOMETRY 0003-813X adet ARCHITECT 1935-7001 adet ARCHITECTS' JOURNAL 0003-8466 adet ARCHITECTURAL DESIGN 0003-8504 adet ARCHITECTURAL RECORD 0003-858X adet ARCHITECTURAL REVIEW 0003-861X adet ARCHITECTURAL SCIENCE REVIEW 0003adet 8628 ARCHIV DER MATHEMATIK 0003-889X adet ARCHIV FÜR HYDROBIOLOGIE( Yeni adı: FUNDAMENTAL AND APPLIED adet LIMNOLOGY ) 1863-9135 ARCHIVE FOR MATHEMATICAL LOGIC adet 0933-5846 ARCHIVE FOR RATIONAL MECHANICS adet AND ANALYSIS 0003-9527 ARCHIVES OF MECHANICS 0373-2029 adet ARCHIVUM EURASIAE MEDII AEIVI 0724adet 8822 ARKITEKTEN (DANISH) 0004-198X adet ARKITEKTUR (SWEDEN) 0004-2021 adet ARKITEKTUR DK 0004-2013 adet ARKIV FOR MATEMATIK 0004-2080 adet ART BULLETIN 0004-3079 adet ART CALENDAR 0893-3901 adet ART JOURNAL 0004-3249 adet ARTFORUM INTERNATIONAL 1086-7058 adet ARTNEWS 0004-3273 adet ASCE NEWS 0197-4076 adet ASEE PRISM 1056-8077 adet ASHRAE JOURNAL 0001-2491 adet ASHRAE TRANSACTIONS 0001-2505 adet ASIAN JOURNAL OF MATHEMATICS : AJM adet 1093-6106 ASSESSMENT AND EVALUATION IN adet HIGHER EDUCATION 0260-2938 ASTM STANDARDIZATION NEWS 0090-1210 adet ASTRONOMICAL JOURNAL 0004-6256 adet 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ASTRONOMY 0091-6358 adet ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS 0004adet 6361 ASTRONOMY AND GEOPHYSICS 1366-8781 adet ASTROPHYSICAL JOURNAL 0004-637X adet ASTROPHYSICAL JOURNAL SUPPLEMENT adet SERIES 0067-0049 ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE 0004adet 640X ATHLETIC BUSINESS 0747-315X adet ATOMIC SPECTROSCOPY 0195-5373 adet AUFBEREITUNGS-TECHNIK MINERAL PROCESSING (Yeni adı:AUFBEREITUNGS adet TECHNIK = MINERAL PROCESSING) 0004783X 1434-9302 AUSTRALASIAN JOURNAL OF adet PHILOSOPHY 0004-8402 AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND adet JOURNAL OF STATISTICS 1369-1473 AUSTRALIAN ECONOMIC PAPERS 0004adet 900X AUSTRALIAN JOURNAL OF CIVIL adet ENGINEERING 1448-8353 AUTOMOBILTECHNISCHE ZEITSCHRIFT adet 0001-2785 AUTOMOTIVE ENGINEERING adet INTERNATIONAL 1543-849X AUTO-ZEITUNG 0171-8452 adet BAUINGENIEUR 0005-6650 adet BAUMEISTER 0005-674X adet BAUTECHNIK 0932-8351 adet BBC GOOD FOOD 0957-588X adet BEHAVIOR GENETICS 0001-8244 adet BEHAVIORAL NEUROSCIENCE 0735-7044 adet BIOCHEMICAL JOURNAL 0264-6021 adet BIOCHEMICAL SOCIETY TRANSACTIONS adet 0300-5127 BIOCHEMISTRY AND CELL BIOLOGY 0829adet 8211 BIOLOGY AND PHILOSOPHY 0169-3867 adet BIOMETRICS 0006-341X adet BIOMETRIKA 0006-3444 adet BIOPHYSICAL JOURNAL 0006-3495 adet BIOSCIENCE 0006-3568 adet BIT NUMERICAL MATHEMATICS 0006-3835 adet BRITISH JOURNAL FOR THE PHILOSOPHY adet OF SCIENCE 0007-0882 BRITISH JOURNAL OF SOCIAL adet 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 PSYCHOLOGY 0144-6665 BRITISH JOURNAL OF SOCIOLOGY 00071315 BUILDING 0007-3318 BUILDING ACOUSTICS 1351-010X BUILT ENVIRONMENT 0263-7960 BULLETIN DE LA SOCIETE MATHEMATIQUE DE FRANCE 0037-9484 BULLETIN OF MARINE SCIENCE 0007-4977 BULLETIN OF SYMBOLIC LOGIC 1079-8986 BULLETIN OF THE LONDON MATHEMATICAL SOCIETY 0024-6093 BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES MATHEMATICS 0239-7269 BULLETIN OF THE SEISMOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA 0037-1106 BULLETIN OF THE WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION 00429767 CALIFORNIA MANAGEMENT REVIEW 0008-1256 CAMBRIDGE JOURNAL OF ECONOMICS 0309-166X CAMPING MAGAZINE 1350-1453 CANADIAN ARCHITECT 0008-2872 CANADIAN GEOTECHNICAL JOURNAL 0008-3674 CANADIAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING 0008-4034 CANADIAN JOURNAL OF CHEMISTRY 0008-4042 CANADIAN JOURNAL OF ECONOMICS 0008-4085 CANADIAN JOURNAL OF MATHEMATICS 0008-414X CANADIAN JOURNAL OF PHILOSOPHY 0045-5091 CANADIAN JOURNAL OF POLITICAL SCIENCE 0008-4239 CANADIAN MATHEMATICAL BULLETIN 0008-4395 CASABELLA 0008-7181 CATALYSIS REVIEWS: SCIENCE AND ENGINEERING 0161-4940 CELL 0092-8674 CENTRAL ASIA AND THE CAUCASUS 14046091 CENTRAL ASIAN SURVEY 0263-4937 adet 1,00 adet adet adet 1,00 1,00 1,00 adet 1,00 adet adet 1,00 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet adet 1,00 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 CERAMIC ENGINEERING AND SCIENCE adet PROCEEDINGS 0196-6219 CERAMICS MONTHLY 0009-0328 adet CEREAL CHEMISTRY 0009-0352 adet CHAOS: AN INTERDISCIPLINARY JOURNAL adet OF NONLINEAR SCIENCE 1054-1500 CHEMICAL AND ENGINEERING NEWS adet 0009-2347 CHEMICAL COMMUNICATIONS 1359-7345 adet CHEMICAL ENGINEERING 0009-2460 adet CHEMICAL ENGINEERING adet COMMUNICATIONS 0098-6445 CHEMICAL ENGINEERING EDUCATION adet 0009-2479 CHEMICAL ENGINEERING PROGRESS 0360adet 7275 CHEMICAL SOCIETY OF JAPAN BULLETIN adet 0009-2673 CHEMICAL SOCIETY REVIEWS 0306-0012 adet CHESS LIFE 0197-260X adet CHILD DEVELOPMENT 0009-3920 adet CHRONICLE OF HIGHER EDUCATION 0009adet 5982 CIM MAGAZINE 1718-4177 adet CIVIL ENGINEERING 0885-7024 adet CLAYS AND CLAY MINERALS 0009-8604 adet CLEARING HOUSE 0009-8655 adet CLOTH PAPER SCISSORS 1551-8175 adet CMYK MAGAZINE - CA 1935-8229 adet COAL AGE 1040-7820 adet COASTAL ENGINEERING JOURNAL 0578adet 5634 COGNITIVE SCIENCE 0364-0213 adet COGNITIVE THERAPY AND RESEARCH adet 0147-5916 COLLECTANEA MATHEMATICA 0010-0757 adet COLLEGE AND UNIVERSITY 0010-0889 adet COLORATION TECHNOLOGY 1472-3581 adet COMMENTARII MATHEMATICI HELVETICI adet 0010-2571 COMMERCIAL MOTOR 0010-3063 adet COMMUNICATIONS IN ANALYSIS AND adet GEOMETRY 1019-8385 COMMUNICATIONS IN STATISTICS: SIMULATION AND COMPUTATION 0361adet 0918 COMMUNICATIONS IN STATISTICS: adet THEORY AND METHODS 0361-0926 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 COMPARATIVE EDUCATION REVIEW 0010adet 4086 COMPARATIVE POLITICS 0010-4159 adet COMPARATIVE SOCIOLOGY 1569-1322 adet COMPARATIVE STUDIES IN SOCIETY AND adet HISTORY 0010-4175 COMPOSITIO MATHEMATICA 0010-437X adet COMPUTER ARTS - ENGLAND 1360-5372 adet COMPUTER JOURNAL 0010-4620 adet COMPUTING 0010-485X adet CONCRETE 0010-5317 adet CONSTRUCTION EQUIPMENT 0192-3978 adet CONSTRUCTION MANAGEMENT AND adet ECONOMICS 0144-6193 CONSULTING-SPECIFYING ENGINEER adet 0892-5046 CONTEMPORARY PHYSICS 0010-7514 adet CONTROL AND INTELLIGENT SYSTEMS adet 1480-1752 CORROSION 0010-9312 adet COUNSELING PSYCHOLOGIST 0011-0000 adet COUNSELOR EDUCATION AND adet SUPERVISION 0011-0035 CRIMINOLOGY 0011-1384 adet CRITICAL REVIEWS IN FOOD SCIENCE adet AND NUTRITION 1040-8398 CRITICAL SOCIOLOGY 0896-9205 adet CURATOR 0011-3069 adet CURRENT ANTHROPOLOGY 0011-3204 adet CURRENT HISTORY 0011-3530 adet CURRENT SOCIOLOGY 0011-3921 adet CURRICULUM INQUIRY 0362-6784 adet DALTON TRANSACTIONS 1477-9226 adet DATA BASE FOR ADVANCES IN adet INFORMATION SYSTEMS 0095-0033 DESIGN JOURNAL 1460-6925 adet DESIGN MANAGEMENT REVIEW 1045-7194 adet DEVELOPING ECONOMIES 0012-1533 adet DEVELOPMENT AND CHANGE 0012-155X adet DEVELOPMENT AND PSYCHOPATHOLOGY adet 0954-5794 DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY 0012-1649adet DIALOGUE 0012-2173 adet DIESEL PROGRESS (NORTH AMERICAN ED) adet 1091-370X DIFFERENTIATION 0301-4681 adet DISCOURSE AND SOCIETY 0957-9265 adet 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 DISCOVER 0274-7529 adet DOKLADY MATHEMATICS 1064-5624 adet DOMUS 0012-5377 adet DOWN BEAT 0012-5768 adet DUKE MATHEMATICAL JOURNAL 0012adet 7094 DYNAMIC SYSTEMS AND APPLICATIONS adet 1056-2176 E L T JOURNAL 0951-0893 adet E O S: TRANSACTIONS, AMERICAN adet GEOPHYSICAL UNION 0096-3941 EARTH 1943-345X adet EARTHQUAKE SPECTRA 8755-2930 adet EAST EUROPEAN POLITICS AND adet SOCIETIES 0888-3254 ECOLOGY 0012-9658 adet ECONOMETRIC REVIEWS 0747-4938 adet ECONOMETRIC THEORY 0266-4666 adet ECONOMETRICA 0012-9682 adet ECONOMETRICS JOURNAL 1368-4221 adet ECONOMIA INTERNAZIONALE 0012-981X adet ECONOMIC DEVELOPMENT AND adet CULTURAL CHANGE 0013-0079 ECONOMIC GEOLOGY 0361-0128 adet ECONOMIC ISSUES 1363-7029 adet ECONOMIC JOURNAL 0013-0133 adet ECONOMIC RECORD 0013-0249 adet ECONOMICA 0013-0427 adet ECONOMY AND SOCIETY 0308-5147 adet EDINBURGH MATHEMATICAL SOCIETY adet PROCEEDINGS 0013-0915 EDUCATION AND SOCIETY 0726-2655 adet EDUCATIONAL TECHNOLOGY 0013-1962 adet EDUCATIONAL TECHNOLOGY RESEARCH adet AND DEVELOPMENT 1042-1629 EIGHTEENTH CENTURY STUDIES 0013-2586adet EL CROQUIS:DE ARQUITECTURA Y adet DISENO 0212-5633 ELECTRICAL REVIEW 0013-4384 adet ELECTRONIC LIBRARY 0264-0473 adet ELECTRONICS WEEKLY 0013-5224 adet ELECTRONICS WORLD 0959-8332 adet ELEMENTE DER MATHEMATIK 0013-6018 adet EMPIRE 0957-4948 adet EMPIRICAL ECONOMICS 0377-7332 adet ENERGY ENGINEERING 0199-8595 adet ENGINEERING OPTIMIZATION 0305-215X adet 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ENGLISH HISTORICAL REVIEW 0013-8266 ENGLISH TODAY 0266-0784 ENR - ENGINEERING NEWS RECORD 08919526 ENSEIGNEMENT MATHEMATIQUE 00138584 ENVIRONMENT AND PLANNING A 0308518X ENVIRONMENT AND PLANNING B PLANNING AND DESIGN 0265-8135 ENVIRONMENT AND PLANNING C GOVERNMENT AND POLICY 0263-774X ENVIRONMENT AND PLANNING D SOCIETY & SPACE 0263-7758 ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY 09593330 EPISODES 0705-3797 ERGODIC THEORY AND DYNAMICAL SYSTEMS 0143-3857 ERKENNTNIS 0165-0106 ETHNIC AND RACIAL STUDIES 0141-9870 ETHNOLOGY 0014-1828 ETZ : ELEKTROTECHNIK UND AUTOMATION 0948-7387 EUREKA 0261-2097 EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY 1438-2377 EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL A HADRONS AND NUCLEI 1434-6001 EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL B CONDENSED MATTER PHYSICS 1434-6028 EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C PARTICLES AND FIELDS 1434-6044 EUROPEAN URBAN AND REGIONAL STUDIES 0969-7764 EVOLUTION : INTERNATIONAL JOURNAL OF ORGANIC EVOLUTION 0014-3820 EXPERIMENTAL ASTRONOMY 0922-6435 EXPERIMENTAL MECHANICS 0014-4851 EXPERIMENTS IN FLUIDS 0723-4864 EXPLORATION AND MINING GEOLOGY 0964-1823 FACILITIES MANAGEMENT 1351-668X FASEB JOURNAL 0892-6638 FEW-BODY SYSTEMS 0177-7963 FINANCIAL ANALYSTS JOURNAL 0015198X FISHERIES OCEANOGRAPHY 1054-6006 adet adet 1,00 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet adet adet 1,00 1,00 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet adet adet 1,00 1,00 1,00 adet 1,00 adet adet adet 1,00 1,00 1,00 adet 1,00 adet 1,00 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 FLIGHT INTERNATIONAL 0015-3710 adet FLYING 0015-4806 adet FOOD ENGINEERING AND INGREDIENTS adet 1471-2806 FOOD PROCESSING UK 0264-9462 adet FOOD TECHNOLOGY 0015-6639 adet FOOD TRADE REVIEW 0015-6671 adet FORUM JOURNAL 1536-1012 adet FOUNDATIONS OF PHYSICS 0015-9018 adet FUNCTIONAL ANALYSIS AND ITS adet APPLICATIONS 0016-2663 FUNDAMENTA MATHEMATICAE 0016-2736 adet GAS INTERNATIONAL ENGINEERING AND adet MANAGEMENT 1755-5477 GENERAL RELATIVITY AND GRAVITATION adet 0001-7701 GENETICA 0016-6707 adet GENETICS RESEARCH 0016-6723 adet GEOBIOS 0251-1223 adet GEOLOGICAL MAGAZINE 0016-7568 adet GEOLOGICAL SOCIETY JOURNAL 0016adet 7649 GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA adet BULLETIN 0016-7606 GEOLOGY 0091-7613 adet GEOMETRIC AND FUNCTIONAL adet ANALYSIS : GAFA 1016-443X GEOPHYSICS 0016-8033 adet GEORISK 1749-9518 adet GEOTECHNICAL AND GEOLOGICAL adet ENGINEERING 0960-3182 GEOTECHNICAL ENGINEERING 0046-5828 adet GEOTECHNIK 0172-6145 adet GEOTECHNIQUE 0016-8505 adet GEOTHERMAL RESOURCES COUNCIL adet BULLETIN 0160-7782 GESTA 0016-920x adet GLASGOW MATHEMATICAL JOURNAL adet 0017-0895 GLOBAL BIOGEOCHEMICAL CYCLES 0886adet 6236 GLOBAL BIOGEOCHEMICAL CYCLES adet (DENİZ BİLİMLERİ KOPYASI) 0886-6236 GLUCKAUF 0340-7896 adet GOVERNMENT AND OPPOSITION 0017adet 257X GROUND ENGINEERING 0017-4653 adet 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 HADRONIC JOURNAL 0162-5519 adet HART'S E AND P 1527-4063 adet HARVARD EDUCATIONAL REVIEW 0017adet 8055 HARVARD INTERNATIONAL LAW adet JOURNAL 0017-8063 HEREDITY 0018-067X adet HISTORY AND PHILOSOPHY OF LOGIC adet 0144-5340 HISTORY OF POLITICAL ECONOMY 0018adet 2702 HISTORY OF SCIENCE 0073-2753 adet HISTORY WORKSHOP JOURNAL : HWJ adet 1363-3554 HOMMES ET FONDERIE 0018-4357 adet HOUSE AND GARDEN 0043-5759 adet HOUSE BEAUTIFUL 0018-6422 adet HPAC ENGINEERING 1527-4055 adet HUMAN ORGANIZATION 0018-7259 adet HUMAN RELATIONS 0018-7267 adet HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL adet 0262-6667 HYDROLOGY RESEARCH (ESKİ İSMİ: adet NORDIC HYDROLOGY) 0029-1277 I R A L INTERNATIONAL REVIEW OF APPLIED LINGUISTICS IN LANGUAGE adet TEACHING 0019-042X I S I J INTERNATIONAL 0915-1559 adet ICIS CHEMICAL BUSINESS 1750-1504 adet IEEE SPECTRUM 0018-9235 adet IIE TRANSACTIONS 0740-817X adet IL NUOVO SAGGIATORE : BOLLETTINO DELLA SOCIETA ITALIANA DI FISICA 0393- adet 4578 IMA JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS adet 0272-4960 IMA JOURNAL OF NUMERICAL ANALYSIS adet 0272-4979 INDIAN ECONOMIC JOURNAL 0019-4662 adet INDIANA UNIVERSITY MATHEMATICS adet JOURNAL 0022-2518 INDUSTRIAL MINERALS 0019-8544 adet INDUSTRIAL RELATIONS 0019-8676 adet INDUSTRIAL ROBOT 0143-991X adet INFORMATION WEEK 8750-6874 adet INNOVATION 0731-2334 adet INSIGHT : NON-DESTRUCTIVE TESTING adet AND CONDITION MONITORING 1354-2575 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 INTERFACES 0092-2102 adet INTERNATIONAL AFFAIRS 0020-5850 adet INTERNATIONAL AND COMPARATIVE LAW adet QUARTERLY 0020-5893 INTERNATIONAL ECONOMIC REVIEW adet 0020-6598 INTERNATIONAL GYMNAST 0891-6616 adet INTERNATIONAL JOURNAL FOR HOUSING adet SCIENCE AND ITS APPLICATIONS 0146-6518 INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTROL adet 0020-7179 INTERNATIONAL JOURNAL OF adet ENGINEERING EDUCATION 0949-149X INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD adet SCIENCE AND TECHNOLOGY 0950-5423 INTERNATIONAL JOURNAL OF FRACTURE adet 0376-9429 INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOGRAPHICAL INFORMATION SCIENCE adet 1365-8816 INTERNATIONAL JOURNAL OF adet GEOMECHANICS 1532-3641 INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS adet RESEARCH 1862-5282 INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING EDUCATION adet 0306-4190 INTERNATIONAL JOURNAL OF MIDDLE adet EAST STUDIES 0020-7438 INTERNATIONAL JOURNAL OF MINING, RECLAMATION AND ENVIRONMENT 1748- adet 0930 INTERNATIONAL JOURNAL OF PARALLEL adet PROGRAMMING 0885-7458 INTERNATIONAL JOURNAL OF PARALLEL, EMERGENT AND DISTRIBUTED SYSTEMS : adet IJPEDS 1744-5760 INTERNATIONAL JOURNAL OF POWDER adet METALLURGY 0888-7462 INTERNATIONAL JOURNAL OF POWER adet AND ENERGY SYSTEMS 1078-3466 INTERNATIONAL JOURNAL OF adet PRODUCTION RESEARCH 0020-7543 INTERNATIONAL JOURNAL OF adet PSYCHOLOGY 0020-7594 INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT adet PSYCHOLOGY 0047-0767 INTERNATIONAL JOURNAL OF adet 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 THEORETICAL PHYSICS 0020-7748 INTERNATIONAL JOURNAL OF URBAN AND REGIONAL RESEARCH 0309-1317 INTERNATIONAL JOURNAL OF VEHICLE DESIGN 0143-3369 INTERNATIONAL JOURNAL ON ELEARNING 1537-2456 INTERNATIONAL MIGRATION REVIEW : IMR 0197-9183 INTERNATIONAL PHILOSOPHICAL QUARTERLY : IPQ 0019-0365 INTERNATIONAL REVIEW FOR THE SOCIOLOGY OF SPORT 1012-6902 INTERNATIONAL REVIEW OF ADMINISTRATIVE SCIENCES 0020-8523 INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCE JOURNAL 0020-8701 INVENTIONES MATHEMATICAE 0020-9910 IRON AND STEEL TECHNOLOGY 1547-0423 IRONMAKING AND STEELMAKING 03019233 ISIS 0021-1753 ISRAEL JOURNAL OF MATHEMATICS 00212172 JAE: JOURNAL OF ARCHITECTURAL EDUCATION 1046-4883 JAHRESBERICHT DER DEUTSCHEN MATHEMATIKER VEREINIGUNG 0012-0456 JAPAN ARCHITECT 1342-6478 JAPAN AUTOMOTIVE NEWS 0021-4329 JAPANESE ECONOMY 1097-203X JCT COATINGS TECH 1547-0083 JOM 1047-4838 JOPERD (JOURNAL OF PHYSICAL EDUCATION RECREATION AND DANCE ) 0730-3084 JOURNAL FÜR DIE REINE UND ANGEWANDTE MATHEMATIK 0075-4102 JOURNAL OF ABNORMAL PSYCHOLOGY 0021-843X JOURNAL OF ACCOUNTANCY 0021-8448 JOURNAL OF ACCOUNTING RESEARCH 0021-8456 JOURNAL OF AEROSPACE ENGINEERING 0893-1321 JOURNAL OF AESTHETICS AND ART CRITICISM 0021-8529 JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet adet 1,00 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet adet adet adet adet 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 SPECTROMETRY 0267-9477 JOURNAL OF ANTHROPOLOGICAL adet RESEARCH 0091-7710 JOURNAL OF APPLIED adet CRYSTALLOGRAPHY 0021-8898 JOURNAL OF APPLIED MECHANICS 0021adet 8936 JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 0021-8979 adet JOURNAL OF APPLIED PROBABILITY 0021adet 9002 JOURNAL OF APPLIED PSYCHOLOGY 0021adet 9010 JOURNAL OF APPLIED SPORT adet PSYCHOLOGY 1041-3200 JOURNAL OF ARCHITECTURAL adet ENGINEERING 1076-0431 JOURNAL OF BACTERIOLOGY 0021-9193 adet JOURNAL OF BIOMECHANICAL adet ENGINEERING 0148-0731 JOURNAL OF BRIDGE ENGINEERING 1084adet 0702 JOURNAL OF BUSINESS AND ECONOMIC adet STATISTICS 0735-0015 JOURNAL OF BUSINESS FINANCE AND adet ACCOUNTING 0306-686X JOURNAL OF CANADIAN PETROLEUM adet TECHNOLOGY 0021-9487 JOURNAL OF CELL SCIENCE 0021-9533 adet JOURNAL OF CELLULAR PLASTICS 0021adet 955X JOURNAL OF CHEMICAL ECOLOGY 0098adet 0331 JOURNAL OF CHEMICAL EDUCATION 0021adet 9584 JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING OF adet JAPAN 0021-9592 JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS 0021adet 9606 JOURNAL OF CHILD PSYCHOLOGY AND adet PSYCHIATRY 0021-9630 JOURNAL OF CHROMATOGRAPHIC adet SCIENCE 0021-9665 JOURNAL OF COASTAL RESEARCH 0749adet 0208 JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY adet AND RESEARCH 1547-0091 JOURNAL OF COLD REGIONS adet ENGINEERING 0887-381X 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 JOURNAL OF COLLEGE SCIENCE adet TEACHING 0047-231X JOURNAL OF COMMON MARKET STUDIES adet 0021-9886 JOURNAL OF COMPARATIVE adet PSYCHOLOGY 0735-7036 JOURNAL OF COMPOSITE MATERIALS adet 0021-9983 JOURNAL OF COMPOSITES FOR adet CONSTRUCTION 1090-0268 JOURNAL OF COMPUTING IN CIVIL adet ENGINEERING 0887-3801 JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT 0733- adet 9364 JOURNAL OF CONSULTING AND CLINICAL adet PSYCHOLOGY 0022-006X JOURNAL OF CONTEMPORARY ASIA 0047adet 2336 JOURNAL OF CONTEMPORARY HISTORY adet 0022-0094 JOURNAL OF COUNSELING PSYCHOLOGY adet 0022-0167 JOURNAL OF CROSS-CULTURAL adet PSYCHOLOGY 0022-0221 JOURNAL OF DAIRY SCIENCE 0022-0302 adet JOURNAL OF DATABASE MANAGEMENT adet 1063-8016 JOURNAL OF DESIGN HISTORY 0952-4649 adet JOURNAL OF DEVELOPMENT STUDIES adet 0022-0388 JOURNAL OF DIFFERENTIAL GEOMETRY adet 0022-040X JOURNAL OF DYNAMIC SYSTEMS, adet MEASUREMENT, AND CONTROL 0022-0434 JOURNAL OF EARTHQUAKE ENGINEERING adet : JEE 1363-2469 JOURNAL OF ECONOMIC HISTORY 0022adet 0507 JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE adet 0022-0515 JOURNAL OF ECONOMIC PERSPECTIVES adet 0895-3309 JOURNAL OF ECONOMIC SURVEYS 0950adet 0804 JOURNAL OF EDUCATIONAL adet ADMINISTRATION AND HISTORY 0022-0620 JOURNAL OF EDUCATIONAL MULTIMEDIA adet 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 AND HYPERMEDIA 1055-8896 JOURNAL OF EDUCATIONAL adet PSYCHOLOGY 0022-0663 JOURNAL OF ELASTICITY 0374-3535 adet JOURNAL OF ELECTROMAGNETIC WAVES adet AND APPLICATIONS 0920-5071 JOURNAL OF ENERGY ENGINEERING 0733adet 9402 JOURNAL OF ENERGY RESOURCES adet TECHNOLOGY 0195-0738 JOURNAL OF ENGINEERING FOR GAS adet TURBINES AND POWER 0742-4795 JOURNAL OF ENGINEERING MATERIALS adet AND TECHNOLOGY 0094-4289 JOURNAL OF ENGINEERING adet MATHEMATICS 0022-0833 JOURNAL OF ENGINEERING MECHANICS adet 0733-9399 JOURNAL OF ENTERPRISING COMMUNITIES: PEOPLE AND PLACES OF adet GLOBAL ECONOMY 1750-6204 JOURNAL OF ENVIRONMENTAL adet ENGINEERING 0733-9372 JOURNAL OF ENVIRONMENTAL LAW 0952adet 8873 JOURNAL OF EVOLUTIONARY adet ECONOMICS 0936-9937 JOURNAL OF EXPERIMENTAL BIOLOGY adet 0022-0949 JOURNAL OF EXPERIMENTAL adet PSYCHOLOGY GENERAL 0096-3445 JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY LEARNING, MEMORY, AND adet COGNITION 0278-7393 JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY: ANIMAL BEHAVIOR adet PROCESSES 0097-7403 JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY: HUMAN PERCEPTION AND adet PERFORMANCE 0096-1523 JOURNAL OF FIELD ARCHAEOLOGY 0093adet 4690 JOURNAL OF FINANCE 0022-1082 adet JOURNAL OF FINANCIAL AND adet QUANTITATIVE ANALYSIS 0022-1090 JOURNAL OF FLUID MECHANICS 0022-1120 adet JOURNAL OF FOOD PROTECTION 0362adet 028X 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 JOURNAL OF FOOD SCIENCE 0022-1147 adet JOURNAL OF FORAMINIFERAL RESEARCH adet 0096-1191 JOURNAL OF FORESTRY 0022-1201 adet JOURNAL OF GEOLOGY 0022-1376 adet JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH A adet 0148-0227 JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH B adet 0148-0227 JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH C adet OCEANS 0148-0227 JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH D adet 0148-0227 JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH E, adet PLANETS 0148-0227 JOURNAL OF GEOTECHNICAL AND GEOENVIRONMENTAL ENGINEERING adet 1090-0241 JOURNAL OF HEAT TRANSFER 0022-1481 adet JOURNAL OF HETEROCYCLIC CHEMISTRY adet 0022-152X JOURNAL OF HISTORICAL SOCIOLOGY adet 0952-1909 JOURNAL OF HUMAN RESOURCE COSTING adet & ACCOUNTING 1401-338X JOURNAL OF HYDRAULIC ENGINEERING adet 0733-9429 JOURNAL OF HYDRAULIC RESEARCH adet 0022-1686 JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING adet 1084-0699 JOURNAL OF INDUSTRIAL ECONOMICS adet 0022-1821 JOURNAL OF INDUSTRIAL MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY adet 1367-5435 JOURNAL OF INDUSTRIAL RELATIONS adet 0022-1856 JOURNAL OF INFRASTRUCTURE SYSTEMS adet 1076-0342 JOURNAL OF INSTITUTIONAL AND adet THEORETICAL ECONOMICS JITE 0932-4569 JOURNAL OF INTERACTIVE LEARNING adet RESEARCH 1093-023X JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE adet ENGINEERING 0733-9437 JOURNAL OF LABOR ECONOMICS 0734adet 306X 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 JOURNAL OF LIBRARY ADMINISTRATION 0193-0826 JOURNAL OF LIQUID CHROMATOGRAPHY AND RELATED TECHNOLOGIES 1082-6076 JOURNAL OF LOW FREQUENCY NOISE, VIBRATION, AND ACTIVE CONTROL 02630923 JOURNAL OF MACROMOLECULAR SCIENCE PART A PURE AND APPLIED CHEMISTRY 1060-1325 JOURNAL OF MACROMOLECULAR SCIENCE PART B, PHYSICS 0022-2348 JOURNAL OF MANAGEMENT IN ENGINEERING 0742-597X JOURNAL OF MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS: JMIS 0742-1222 JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES 0022-2380 JOURNAL OF MANUFACTURING SCIENCE AND ENGINEERING 1087-1357 JOURNAL OF MANUFACTURING SYSTEMS 0278-6125 JOURNAL OF MANUFACTURING TECHNOLOGY MANAGEMENT 1741-038X JOURNAL OF MARINE RESEARCH 00222402 JOURNAL OF MARINE RESEARCH (DENİZ BİLİMLERİ KOPYASI) 0022-2402 JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING 0899-1561 JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE (FULL SET) 0022-2461 JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE MATERIALS IN ELECTRONICS 0957-4522 JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE MATERIALS IN MEDICINE 0957-4530 JOURNAL OF MATHEMATICAL PHYSICS 0022-2488 JOURNAL OF MATHEMATICAL SCIENCES, THE UNIVERSITY OF TOKYO 1340-5705 JOURNAL OF MECHANICAL DESIGN 10500472 JOURNAL OF MICROPALAEONTOLOGY 0262-821X JOURNAL OF MINING SCIENCE 1062-7391 JOURNAL OF MONEY, CREDIT, AND BANKING 0022-2879 JOURNAL OF NON-EQUILIBRIUM adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 THERMODYNAMICS 0340-0204 JOURNAL OF NUCLEAR SCIENCE AND adet TECHNOLOGY 0022-3131 JOURNAL OF OCCUPATIONAL AND adet ENVIRONMENTAL HYGIENE 1545-9624 JOURNAL OF OPERATOR THEORY 0379adet 4024 JOURNAL OF OPTIMIZATION THEORY AND adet APPLICATIONS 0022-3239 JOURNAL OF PEASANT STUDIES 0306-6150 adet JOURNAL OF PERFORMANCE OF adet CONSTRUCTED FACILITIES 0887-3828 JOURNAL OF PERSONALITY 0022-3506 adet JOURNAL OF PERSONALITY AND SOCIAL adet PSYCHOLOGY 0022-3514 JOURNAL OF PETROLEUM TECHNOLOGY adet 0149-2136 JOURNAL OF PETROLOGY 0022-3530 adet JOURNAL OF PHARMACOLOGY AND adet EXPERIMENTAL THERAPEUTICS 0022-3565 JOURNAL OF PHILOSOPHICAL LOGIC 0022adet 3611 JOURNAL OF PHILOSOPHY 0022-362x adet JOURNAL OF PHYSICAL OCEANOGRAPHY adet 0022-3670 JOURNAL OF PHYSICAL OCEANOGRAPHY adet (DENİZ BİLİMLERİ KOPYASI) 0022-3670 JOURNAL OF PHYSICS A MATHEMATICAL adet AND THEORETICAL 1751-8113 JOURNAL OF PHYSICS CONDENSED adet MATTER 0953-8984 JOURNAL OF PHYSICS D APPLIED PHYSICS adet 0022-3727 JOURNAL OF PHYSICS G NUCLEAR AND adet PARTICLE PHYSICS 0954-3899 JOURNAL OF PHYSIOLOGY 0022-3751 adet JOURNAL OF PLANKTON RESEARCH 0142adet 7873 JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY 0022adet 3808 JOURNAL OF POLITICS 0022-3816 adet JOURNAL OF PRODUCT AND BRAND adet MANAGEMENT 1061-0421 JOURNAL OF PROFESSIONAL ISSUES IN ENGINEERING EDUCATION AND adet PRACTICE 1052-3928 JOURNAL OF PSYCHOLOGY 0022-3980 adet JOURNAL OF QUALITY TECHNOLOGY adet 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 0022-4065 JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND adet NUCLEAR CHEMISTRY 0236-5731 JOURNAL OF RHEOLOGY 0148-6055 adet JOURNAL OF SEDIMENTARY RESEARCH adet 1527-1404 JOURNAL OF SOCIAL ISSUES 0022-4537 adet JOURNAL OF SOLAR ENERGY adet ENGINEERING 0199-6231 JOURNAL OF SPORT AND EXERCISE adet PSYCHOLOGY 0895-2779 JOURNAL OF SPORT HISTORY 0094-1700 adet JOURNAL OF SPORT MANAGEMENT 0888adet 4773 JOURNAL OF SPORTS MEDICINE AND adet PHYSICAL FITNESS 0022-4707 JOURNAL OF STATISTICAL PHYSICS 0022adet 4715 JOURNAL OF STATISTICAL RESEARCH adet 0256-422X JOURNAL OF STRAIN ANALYSIS FOR adet ENGINEERING DESIGN 0309-3247 JOURNAL OF STRUCTURAL ENGINEERING adet 0733-9445 JOURNAL OF SURVEYING ENGINEERING adet 0733-9453 JOURNAL OF SYMBOLIC LOGIC 0022-4812 adet JOURNAL OF TEACHING IN PHYSICAL adet EDUCATION : JTPE 0273-5024 JOURNAL OF TECHNOLOGY AND adet TEACHER EDUCATION 1059-7069 JOURNAL OF THE AMERICAN HELICOPTER adet SOCIETY 0002-8711 JOURNAL OF THE AMERICAN STATISTICAL adet ASSOCIATION 0162-1459 JOURNAL OF THE ATMOSPHERIC adet SCIENCES 0022-4928 JOURNAL OF THE ENERGY INSTITUTE adet 0144-2600 JOURNAL OF THE EXPERIMENTAL adet ANALYSIS OF BEHAVIOR 0022-5002 JOURNAL OF THE HISTORY OF IDEAS 0022adet 5037 JOURNAL OF THE HISTORY OF adet PHILOSOPHY 0022-5053 JOURNAL OF THE LONDON adet MATHEMATICAL SOCIETY 0024-6107 JOURNAL OF THE MATHEMATICAL adet 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 SOCIETY OF JAPAN 0025-5645 JOURNAL OF THE OPERATIONAL adet RESEARCH SOCIETY 0160-5682 JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA A, OPTICS, IMAGE SCIENCE, adet AND VISION 1084-7529 JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF adet AMERICA B, OPTICAL PHYSICS 0740-3224 JOURNAL OF THE PHILOSOPHY OF SPORT adet 0094-8705 JOURNAL OF THE PHYSICAL SOCIETY OF adet JAPAN 0031-9015 JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY SERIES A, (STATISTICS IN adet SOCIETY) 0964-1998 JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY SERIES B, (STATISTICAL adet METHODOLOGY) 1369-7412 JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY SERIES C, APPLIED STATISTICS adet 0035-9254 JOURNAL OF THE SOCIETY OF adet ARCHITECTURAL HISTORIANS 0037-9808 JOURNAL OF THERMOPLASTIC adet COMPOSITE MATERIALS 0892-7057 JOURNAL OF TIME SERIES ANALYSIS 0143adet 9782 JOURNAL OF TRANSPORT ECONOMICS adet AND POLICY 0022-5258 JOURNAL OF TRANSPORTATION adet ENGINEERING 0733-947X JOURNAL OF TRIBOLOGY 0742-4787 adet JOURNAL OF TURKISH STUDIES 0743-0019 adet JOURNAL OF URBAN DESIGN 1357-4809 adet JOURNAL OF URBAN PLANNING AND adet DEVELOPMENT 0733-9488 JOURNAL OF VALUE INQUIRY 0022-5363 adet JOURNAL OF VIBRATION AND ACOUSTICS adet 1048-9002 JOURNAL OF VISUAL ART PRACTICE 1470adet 2029 JOURNAL OF WATER RESOURCES adet PLANNING AND MANAGEMENT 0733-9496 JOURNAL OF WATERWAY, PORT, COASTAL, adet AND OCEAN ENGINEERING 0733-950X KALTE UND KLIMATECHNIK 0343-2246 adet KONSTRUKTION 0720-5953 adet KYKLOS 0023-5962 adet 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 LABOR LAW JOURNAL 0023-6586 LAND ECONOMICS 0023-7639 LANGUAGE AND COGNITIVE PROCESSES 0169-0965 LANGUAGE LEARNING 0023-8333 LANGUAGE TEACHING 0261-4448 LEADERSHIP AND MANAGEMENT IN ENGINEERING 1532-6748 LEADING EDGE 1070-485X LEGISLATIVE STUDIES QUARTERLY 03629805 LEISURE 1492-7713 LETTERS IN MATHEMATICAL PHYSICS 0377-9017 LIBRARY HI TECH 0737-8831 LIFE&STYLE 1550-6274 LIMNOLOGY AND OCEANOGRAPHY 00243590 LINGUISTICS ANALYSIS 0098-9053 LINGUISTICS AND PHILOSOPHY 0165-0157 LITERARY AND LINGUISTIC COMPUTING 0268-1145 LIVING BLUES 0024-5232 L'OEIL 0029-862X MACHINERY 1753-0482 MAGAZINE OF CONCRETE RESEARCH 0024-9831 MAIN SCIENCE AND TECHNOLOGY INDICATORS - OECD 1011-792X MANAGEMENT SCIENCE 0025-1909 MANAGING SERVICE QUALITY 0960-4529 MANCHESTER SCHOOL 1463-6786 MANUFACTURING ENGINEERING 03610853 MANUSCRIPTA MATHEMATICA 0025-2611 MARINE BIOLOGY 0025-3162 MARINE GEOPHYSICAL RESEARCHES 0025-3235 MARKETING 0025-3650 MATCH: COMMUNICATIONS IN MATHEMATICAL AND IN COMPUTER CHEMISTRY 0340-6253 MATERIALS AND STRUCTURES 1359-5997 MATERIALS EVALUATION 0025-5327 MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY 0267-0836 MATERIALS TRANSACTIONS 1345-9678 adet adet 1,00 1,00 adet 1,00 adet adet 1,00 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet adet 1,00 1,00 adet 1,00 adet adet 1,00 1,00 adet 1,00 adet adet adet 1,00 1,00 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet adet adet 1,00 1,00 1,00 adet 1,00 adet adet 1,00 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet adet 1,00 1,00 adet 1,00 adet 1,00 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 MATHEMATICA SCANDINAVICA 0025-5521 adet MATHEMATICAL AND COMPUTER MODELLING OF DYNAMICAL SYSTEMS adet 1387-3954 MATHEMATICAL GAZETTE 0025-5572 adet MATHEMATICAL GEOSCIENCES 1874-8961 adet MATHEMATICAL PROCEEDINGS OF THE CAMBRIDGE PHILOSOPHICAL SOCIETY adet 0305-0041 MATHEMATICAL PROGRAMMING 0025adet 5610 MATHEMATICAL RESEARCH LETTERS adet 1073-2780 MATHEMATICS MAGAZINE 0025-570X adet MATHEMATICS OF COMPUTATION 0025adet 5718 MATHEMATICS TEACHER 0025-5769 adet MATHEMATICS TEACHING IN THE MIDDLE adet SCHOOL 1072-0839 MATHEMATIKA 0025-5793 adet MATHEMATISCHE ANNALEN 0025-5831 adet MATHEMATISCHE ZEITSCHRIFT 0025-5874 adet MEDICINE AND SCIENCE IN SPORTS AND adet EXERCISE 0195-9131 MEMORY AND COGNITION 0090-502X adet METAL SCIENCE AND HEAT TREATMENT adet 0026-0673 METALL 0026-0746 adet METALLURGICAL AND MATERIALS adet TRANSACTIONS A 1073-5623 METALLURGICAL AND MATERIALS adet TRANSACTIONS B 1073-5615 METAPHILOSOPHY 0026-1068 adet METHODS AND APPLICATIONS OF adet ANALYSIS 1073-2772 METROECONOMICA 0026-1386 adet MICHIGAN MATHEMATICAL JOURNAL adet 0026-2285 MICROBIOLOGY 1350-0872 adet MICROBIOLOGY AND MOLECULAR adet BIOLOGY REVIEWS 1092-2172 MICROPALEONTOLOGY 0026-2803 adet MICROWAVE JOURNAL 0192-6225 adet MICROWAVES AND RF 0745-2993 adet MIDDLE EAST MONITOR 0026-315X adet MIDDLE EAST STUDIES ASSOCIATION BULLETIN (YENİ ADI: REVIEW OF MIDDLE adet EAST STUDIES ) 0026-3184 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 MIDDLE EASTERN STUDIES 0026-3206 adet MILLENNIUM 0305-8298 adet MIND 0026-4423 adet MINERALOGICAL MAGAZINE 0026-461X adet MINERALS AND METALLURGICAL adet PROCESSING 0747-9182 MINERVA 0026-4695 adet MINING JOURNAL 0026-5225 adet MINING MAGAZINE 0308-6631 adet MIR: MANAGEMENT INTERNATIONAL adet REVIEW 0938-8249 MITTEILUNGEN DES DEUTSCHEN ARCHAEOLOGISCHEN INSTITUTS, adet ROEMISCHE ABTEILUNG 0342-1287 MODERN ENGLISH TEACHER 0308-0587 adet MOJO 1351-0193 adet MOLECULAR GENETICS AND GENOMICS adet 1617-4615 MOLECULAR PHYSICS 0026-8976 adet MONATSHEFTE FÜR MATHEMATIK 0026adet 9255 MONIST 0026-9662 adet MONOGRAPHS OF THE SOCIETY FOR RESEARCH IN CHILD DEVELOPMENT 0037- adet 976X MOTOR CONTROL 1087-1640 adet MOTOR TRANSPORT 0027-206X adet MUQARNAS = MUQARNAS 0732-2992 adet MUSEUMS JOURNAL 0027-416X adet NATIONAL GEOGRAPHIC 0027-9358 adet NATURAL HAZARDS REVIEW 1527-6988 adet NATURAL RESOURCES FORUM 0165-0203 adet NATURAL RESOURCES JOURNAL 0028-0739 adet NATURE 0028-0836 adet NATURE (DENİZ BİLİMLERİ KOPYASI) adet 0028-0836 NATURE NANOTECHNOLOGY 1748-3387 adet NEW LEFT REVIEW 0028-6060 adet NEW POLITICAL ECONOMY 1356-3467 adet NEW SCIENTIST 0262-4079 adet NEW TECHNOLOGY, WORK, AND adet EMPLOYMENT 0268-1072 NEWSLETTER OF THE SOCIETY OF adet ARCHITECTURAL HISTORIANS 0049-1195 NONPROFIT AND VOLUNTARY SECTOR adet QUARTERLY 0899-7640 NORDIC JOURNAL OF ARCHITECTURAL adet 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 RESEARCH 1102-5824 NOTRE DAME JOURNAL OF FORMAL adet LOGIC 0029-4527 NOUS 0029-4624 adet NOVUM :FORUM FUER adet KOMMUNIKATIONS-DESIGN 1438-1753 NUCLEAR ENGINEERING INTERNATIONAL adet 0029-5507 NUCLEAR SCIENCE AND ENGINEERING adet 0029-5639 NUCLEAR TECHNOLOGY 0029-5450 adet NUMERICAL HEAT TRANSFER PART A, adet APPLICATIONS 1040-7782 NUMERICAL HEAT TRANSFER PART B, adet FUNDAMENTALS 1040-7790 NUMERISCHE MATHEMATIK 0029-599X adet NUOVO CIMENTO B 1124-1888 adet NUOVO CIMENTO DELLA SOCIETA adet ITALIANA DI FISICA C 1124-1896 OBSERVATORY 0029-7704 adet OCEANOLOGY OF THE RUSSIAN adet ACADEMY OF SCIENCES 0001-4370 OIL AND GAS JOURNAL 0030-1388 adet OIL GAS: EUROPEAN MAGAZINE 0342-5622 adet OLYMPIC REVIEW 0251-3498 adet OPERATIONS RESEARCH 0030-364X adet OPERATIONS RESEARCH MANAGEMENT adet SCIENCE 0030-3658 OPTICS AND SPECTROSCOPY 0030-400X adet ORBIS 0030-4425 adet ORGANIC AND BIOMOLECULAR adet CHEMISTRY 1477-0520 ORGANIZATION STUDIES 0170-8406 adet OXFORD BULLETIN OF ECONOMICS AND adet STATISTICS 0305-9049 OXFORD DEVELOPMENT STUDIES 1360adet 0818 OXFORD ECONOMIC PAPERS 0030-7653 adet PACIFIC JOURNAL OF MATHEMATICS 0030adet 8730 PAKISTAN DEVELOPMENT REVIEW 0030adet 9729 PAKISTAN JOURNAL OF STATISTICS 1012adet 9367 PALAIOS 0883-1351 adet PALEOBIOS 0031-0298 adet PARKS AND RECREATION 0031-2215 adet PARTICULATE SCIENCE AND adet 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 TECHNOLOGY 0272-6351 PAST AND PRESENT 0031-2746 PCI JOURNAL 0887-9672 PEDAGOGY, CULTURE AND SOCIETY 14681366 PERCEPTUAL AND MOTOR SKILLS 00315125 PERSPECTA 0079-0958 PETROLEUM GEOSCIENCE 1354-0793 PHILOSOPHIA 0048-3893 PHILOSOPHICAL REVIEW 0031-8108 PHILOSOPHICAL STUDIES 0031-8116 PHILOSOPHY 0031-8191 PHILOSOPHY AND PHENOMENOLOGICAL RESEARCH 0031-8205 PHILOSOPHY AND SOCIAL CRITICISM 0191-4537 PHILOSOPHY OF SCIENCE 0031-8248 PHILOSOPHY OF THE SOCIAL SCIENCES 0048-3931 PHILOSOPHY TODAY 0031-8256 PHOTOGRAMMETRIC ENGINEERING AND REMOTE SENSING 0099-1112 PHYSICA SCRIPTA 0031-8949 PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS 1463-9076 PHYSICAL EDUCATION INDEX 0191-9202 PHYSICAL EDUCATOR 0031-8981 PHYSICAL REVIEW A 1050-2947 PHYSICAL REVIEW B CONDENSED MATTER 1098-0121 PHYSICAL REVIEW C NUCLEAR PHYSICS 0556-2813 PHYSICAL REVIEW D 1550-7998 PHYSICAL REVIEW E STATISTICAL, NONLINEAR, AND SOFT MATTER PHYSICS 1539-3755 PHYSICAL REVIEW LETTERS 0031-9007 PHYSICS AND CHEMISTRY OF GLASSES EUROPEAN JOURNAL OF GLASS SCIENCE AND TECHNOLOGY - PART B 0031-9090 PHYSICS OF FLUIDS 1070-6631 PHYSICS OF METALS AND METALLOGRAPHY 0031-918X PHYSICS OF PLASMAS 1070-664X PHYSICS TEACHER 0031-921X PHYSICS WORLD 0953-8585 adet adet 1,00 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet adet adet adet adet adet 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet adet adet 1,00 1,00 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet adet adet 1,00 1,00 1,00 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 PHYSIOLOGICAL REVIEWS 0031-9333 adet PLANE AND PILOT 0032-0617 adet PLANT AND CELL PHYSIOLOGY 0032-0781 adet PLANT CELL REPORTS 0721-7714 adet PLASMA CHEMISTRY AND PLASMA adet PROCESSING 0272-4324 PLASMA PHYSICS AND CONTROLLED adet FUSION 0741-3335 PLASTICS ENGINEERING 0091-9578 adet PMLA: PUBLICATIONS OF THE MODERN LANGUAGE ASSOCIATION OF AMERICA adet 0030-8129 POETRY REVIEW 0032-2156 adet POLITICAL QUARTERLY 0032-3179 adet POLITICAL RESEARCH QUARTERLY 1065adet 9129 POLITICAL STUDIES 0032-3217 adet POLITICAL STUDIES REVIEW 1478-9299 adet POLITICS 0263-3957 adet POLYMER BULLETIN 0170-0839 adet POLYMER JOURNAL 0032-3896 adet POLYMER REVIEWS 1558-3724 adet POLYMER SCIENCE SERIES A, CHEMISTRY, adet PHYSICS 0965-545X POLYMER SCIENCE SERIES B, RAPID adet COMMUNICATIONS, REVIEWS 1560-0904 POLYMER SCIENCE SERIES C 1811-2382 adet POPULAR MECHANICS 0032-4558 adet POPULATION ECOLOGY 1438-3896 adet POSITIVITY 1385-1292 adet POWDER METALLURGY 0032-5899 adet POWDER METALLURGY AND METAL adet CERAMICS 1068-1302 POWER 0032-5929 adet PRACTICE PERIODICAL OF HAZARDOUS, TOXIC, AND RADIOACTIVE WASTE adet MANAGEMENT 1090-025X PRACTICE PERIODICAL ON STRUCTURAL adet DESIGN AND CONSTRUCTION 1084-0680 PRAKTISCHE METALLOGRAPHIE 0032adet 678X PRESERVATION 1090-9931 adet PROBABILITY THEORY AND RELATED adet FIELDS 0178-8051 PROCEEDINGS OF THE IEEE 0018-9219 adet PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS CIVIL ENGINEERING adet 0965-089X 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS GEOTECHNICAL ENGINEERING 1353-2618 PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS MUNICIPAL ENGINEER 0965-0903 PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS STRUCTURES AND BUILDINGS 0965-0911 PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS TRANSPORT 0965-092X PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS WATER MANAGEMENT 1741-7589 PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART A 09576509 PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART B 09544054 PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART C 09544062 PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART D 09544070 PROCEEDINGS OF THE JAPAN ACADEMY SERIES A: MATHEMATICAL SCIENCES 0386-2194 PROCEEDINGS OF THE LONDON MATHEMATICAL SOCIETY 0024-6115 PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 0027-8424 PROCESS ENGINEERING 0370-1859 PRODUCTION AND OPERATIONS MANAGEMENT 1059-1478 PRODUCTION PLANNING AND CONTROL 0953-7287 PRODUCTS FINISHING 0032-9940 PROGRESS IN HUMAN GEOGRAPHY 03091325 PROGRESS IN REACTION KINETICS AND MECHANISM 1468-6783 PROGRESS OF THEORETICAL PHYSICS 0033-068X PROGRESS OF THEORETICAL PHYSICS SUPPLEMENT 0375-9687 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 PROTEIN ENGINEERING DESIGN AND adet SELECTION 1741-0126 PSYCHIATRY 0033-2747 adet PSYCHOLOGICAL BULLETIN 0033-2909 adet PSYCHOLOGICAL METHODS 1082-989X adet PSYCHOLOGICAL RECORD 0033-2933 adet PSYCHOLOGICAL REVIEW 0033-295X adet PSYCHOMETRIKA 0033-3123 adet PSYCHOTHERAPY AND PSYCHOSOMATICS adet 0033-3190 PUBLIC ADMINISTRATION 0033-3298 adet PUBLIC CHOICE 0048-5829 adet PUBLIC ROADS 0033-3735 adet PUBLIC WORKS 0033-3840 adet QUALITY CONTROL AND APPLIED adet STATISTICS 0033-5207 QUALITY PROGRESS 0033-524X adet QUARTERLY JOURNAL OF ECONOMICS adet 0033-5533 QUARTERLY JOURNAL OF ENGINEERING GEOLOGY AND HYDROGEOLOGY 1470adet 9236 QUARTERLY JOURNAL OF MATHEMATICS adet 0033-5606 QUARTERLY JOURNAL OF MECHANICS adet AND APPLIED MATHEMATICS 0033-5614 QUEST 0033-6297 adet R I B A JOURNAL - ROYAL INSTITUTE OF adet BRITISH ARCHITECTS 1463-9505 RADIATION RESEARCH 0033-7587 adet RADIOCARBON 0033-8222 adet RADIOCHIMICA ACTA 0033-8230 adet RAND JOURNAL OF ECONOMICS 0741-6261 adet RATIO(NEW SERIES) 0034-0006 adet READERS DIGEST (US ED) 0034-0375 adet REFRACTORIES AND INDUSTRIAL adet CERAMICS 1083-4877 REGIONAL STUDIES 0034-3404 adet RENDICONTI DEL CIRCOLO MATEMATICO adet DI PALERMO 0009-725X REPORTS ON PROGRESS IN PHYSICS 0034adet 4885 RESEARCH QUARTERLY FOR EXERCISE adet AND SPORT 0270-1367 REVIEW : A JOURNAL OF THE FERNAND adet BRAUDEL CENTER 0147-9032 REVIEW OF ECONOMIC STUDIES 0034-6527 adet 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 REVIEW OF ECONOMICS AND STATISTICS adet 0034-6535 REVIEW OF EDUCATIONAL RESEARCH adet 0034-6543 REVIEW OF INTERNATIONAL STUDIES adet 0260-2105 REVIEW OF METAPHYSICS 0034-6632 adet REVIEW OF WORLD ECONOMICS 1610-2878 adet REVIEWS IN INORGANIC CHEMISTRY 0193adet 4929 REVIEWS OF MODERN PHYSICS 0034-6861 adet REVUE FRANÇAISE DE GEOTECHNIQUE adet 0181-0529 REVUE ROUMAINE DE MATHAEMATIQUES adet PURES ET APPLIQUES 0035-3965 REVUE TIERS-MONDE 1293-8882 adet REVUE URBANISME 1240-0874 adet RHEOLOGICA ACTA 0035-4511 adet RING 0035-5410 adet RIVISTA DEL NUOVO CIMENTO 0393-697X adet ROBOTICA 0263-5747 adet ROCK AND ICE 0885-5722 adet ROCK MECHANICS AND ROCK adet ENGINEERING 0723-2632 ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY adet MONTHLY NOTICES 0035-8711 RUBBER CHEMISTRY AND TECHNOLOGY adet 0035-9475 RUNNER'S WORLD 0897-1706 adet RURAL SOCIOLOGY 0036-0112 adet RUSSIAN MATHEMATICAL SURVEYS 0036adet 0279 SAE INTERNATIONAL JOURNALS COMPLETE SET (Eski adı:SAE adet TRANSACTIONS) 0096-736X SBORNIK MATHEMATICS 1064-5616 adet SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS adet 0347-0520 SCANDINAVIAN JOURNAL OF WORK, adet ENVIRONMENT AND HEALTH 0355-3140 SCHOOL SCIENCE AND MATHEMATICS adet 0036-6803 SCHOOL SCIENCE REVIEW 0036-6811 adet SCIENCE 0036-8075 adet SCIENCE (DENİZ BİLİMLERİ KOPYASI) adet 0036-8075 SCIENCE TEACHER 0036-8555 adet SCIENTIAE MATHEMATICAE JAPONICAE adet 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 1346-0862 SCIENTIFIC AMERICAN 0036-8733 adet SCOTTISH JOURNAL OF POLITICAL adet ECONOMY 0036-9292 SEA TECHNOLOGY 0093-3651 adet SECOND LANGUAGE RESEARCH 0267-6583 adet SEDIMENTOLOGY 0037-0746 adet SEMICONDUCTOR SCIENCE AND adet TECHNOLOGY 0268-1242 SEMIGROUP FORUM 0037-1912 adet SEPARATION AND PURIFICATION adet REVIEWS 1542-2119 SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY adet 0149-6395 SERIALS 0953-0460 adet SIBERIAN MATHEMATICAL JOURNAL 0037adet 4466 SIGNS 0097-9740 adet SILVAE GENETICA 0037-5349 adet SIMULATION 0037-5497 adet SKY AND TELESCOPE 0037-6604 adet SMALL BUSINESS ECONOMICS 0921-898X adet SMALL GROUP RESEARCH 1046-4964 adet SOCIAL DEVELOPMENT 0961-205X adet SOCIAL EDUCATION 0037-7724 adet SOCIAL PSYCHOLOGY QUARTERLY 0190adet 2725 SOCIAL SCIENCES INFORMATION 0539adet 0184 SOCIOLOGICAL INQUIRY 0038-0245 adet SOCIOLOGICAL REVIEW 0038-0261 adet SOCIOLOGY OF EDUCATION 0038-0407 adet SOFTWARE WORLD 0038-0652 adet SOIL SCIENCE SOCIETY OF AMERICA adet JOURNAL 0361-5995 SOILS AND FOUNDATIONS 0038-0806 adet SOUTH AFRICAN MINING, COAL, GOLD AND BASE MINERALS (Yeni adı: SA MINING adet ) 0257-7623 SOUTHERN ECONOMIC JOURNAL 0038adet 4038 SPACE AND POLITY 1356-2576 adet SPACEFLIGHT 0038-6340 adet SPE DRILLING AND COMPLETION 1064adet 6671 SPE JOURNAL 1086-055X adet SPE PRODUCTION AND OPERATIONS 1930- adet 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 1855 SPE RESERVOIR EVALUATION AND ENGINEERING 1094-6470 SPECTROSCOPY LETTERS 0038-7010 SPORTS ILLUSTRATED 0038-822X STAFF PAPERS - INTERNATIONAL MONETARY FUND 1020-7635 STAHL UND EISEN 0340-4803 STATISTICAL SCIENCE 0883-4237 STEEL IN TRANSLATION 0967-0912 STRAIN 0039-2103 STRATEGIC FINANCE 1524-833X STRUCTURAL AND MULTIDISCIPLINARY OPTIMIZATION 1615-147X STRUCTURAL ENGINEER 0733-9445 STRUCTURAL ENGINEERING INTERNATIONAL 1016-8664 STUDIA LOGICA 0039-3215 STUDIA MATHEMATICA 0039-3223 STUDIES IN APPLIED MATHEMATICS 00222526 STUDIES IN CONSERVATION 0039-3630 STUDIES IN ECONOMICS AND FINANCE 1086-7376 STUDIES IN GRADUATE AND PROFESSIONAL STUDENT DEVELOPMENT (ESKİ ADI : JOURNAL OF FACULTY DEVELOPMENT) 1068-6096 0736-7627 SURVEYING AND LAND INFORMATION SCIENCE 1538-1242 SURVIVAL 0039-6338 SWIMMING WORLD MAGAZINE 0039-7431 SYNTHESE 0039-7857 SYNTHESIS 0039-7881 SYSTEMIC PRACTICE AND ACTION RESEARCH 1094-429X TEACHER TRAINER 0951-7626 TEACHING CHILDREN MATHEMATICS 1073-5836 TECHNOLOGY, PEDAGOGY AND EDUCATION 1475-939X TECHTRENDS 8756-3894 TECTONICS 0278-7407 TERMOTECNICA 0040-3725 TESOL QUARTERLY 0039-8322 THE WORLD OF INTERIORS 0264-083X THEORETICAL AND APPLIED GENETICS adet 1,00 adet adet 1,00 1,00 adet 1,00 adet adet adet adet adet 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet adet 1,00 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet adet adet adet 1,00 1,00 1,00 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet adet adet adet adet adet 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 0040-5752 THEORETICAL AND MATHEMATICAL adet PHYSICS 0040-5779 THEORY AND SOCIETY 0304-2421 adet THEORY OF COMPUTING SYSTEMS 1432adet 4350 THEORY, CULTURE AND SOCIETY 0263adet 2764 TIMES LITERARY SUPPLEMENT 0307-661X adet TISSUE ENGINEERING PART A 1076-3279 adet TOWN AND COUNTRY PLANNING 0040adet 9960 TOWN PLANNING REVIEW 0041-0020 adet TR NEWS 0738-6826 0095-2656 adet TRAFFIC ENGINEERING AND CONTROL adet 0041-0683 TRANSACTIONS OF THE INSTITUTION OF MINING AND METALLURGY SECTION A, adet MINING TECHNOLOGY 0371-7844 TRANSACTIONS OF THE INSTITUTION OF MINING AND METALLURGY SECTION B, adet APPLIED EARTH SCIENCE 0371-7453 TRANSACTIONS OF THE INSTITUTION OF MINING AND METALLURGY SECTION C, adet MINERAL PROCESSING AND EXTRACTIVE METALLURGY 0371-9553 TRANSITION 0041-1191 adet TRANSPORT THEORY AND STATISTICAL adet PHYSICS 0041-1450 TRANSPORTATION 0049-4488 adet TRANSPORTATION PROFESSIONAL 1478adet 4467 TRANSPORTATION SCIENCE 0041-1655 adet TRIBOLOGY AND LUBRICATION adet TECHNOLOGY 0024-7154 TUNNELS AND TUNNELLING adet INTERNATIONAL 1369-3999 TURCICA 0082-6847 adet TURKISH STUDIES 1468-3849 adet U S BANKER 0148-8848 adet URBAN AFFAIRS REVIEW 1078-0874 adet URBAN ANTHROPOLOGY AND STUDIES OF CULTURAL SYSTEMS AND WORLD adet ECONOMIC DEVELOPMENT 0894-6019 URBAN MORPHOLOGY 1027-4278 adet UTILITAS MATHEMATICA 0315-3681 adet VEHICLE SYSTEM DYNAMICS 0042-3114 adet VOLLEYBALL MAGAZIN 1610-336x adet 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 WATER ENVIRONMENT AND TECHNOLOGY 1044-9493 WATER ENVIRONMENT RESEARCH 10614303 WATER POLICY 1366-7017 WATER RESOURCES MANAGEMENT 09204741 WATER RESOURCES RESEARCH 0043-1397 WATER, AIR, AND SOIL POLLUTION 00496979 WELDING IN THE WORLD 0043-2288 WORLD BANK RESEARCH OBSERVER 0257-3032 WORLD CEMENT 0263-6050 WORLD POLITICS 0043-8871 WORLD TODAY 0043-9134 ZEITSCHRIFT FÜR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND PHYSIK : ZAMP 00442275 ZEITSCHRIFT FÜR SOZIALOKONOMIE 0721-0752 ZEMENT KALK GIPS INTERNATIONAL 0949-0205 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet adet adet 1,00 1,00 1,00 adet 1,00 adet 1,00 adet 1,00 5.1.1.2. Bu Sözleşme ile temin edilecek , sözleşme ve eklerinde yer alan düzenlemelere uygun teslim edilecektir. Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli Bu sözleşme birim fiyat sözleşme olup, İdarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için Yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan ....................................... (rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir. Alınan malların ve yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde Yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır. Madde 7 - Sözleşme bedeline dahil giderler 7.1. Sözleşme bedeline dahil olan vergi, resim ve harçlar 7.1.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin ödenecek vergi KDV hariç, resim, harç, ulaşım, her türlü sigorta giderleri sözleşme bedeline dahildir. 7.1.2. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp İdare tarafından yükleniciye ödenecektir. 7.2. Sözleşme bedeline dahil olan diğer giderler 7.2.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin ödenecek vergi KDV hariç, resim, harç, ulaşım, montaj, eğitim, her türlü sigorta giderleri sözleşme bedeline dahildir. Madde 8 - Sözleşmenin ekleri 8.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılıklar olması halinde ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır. 8.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir: 1) İdari şartname 2) Teknik şartname 3) Sözleşme tasarısı 4) Yazılı açıklamalar 5)İhtiyaç (dergi listesi)Listesi 8.3. Yukarıdaki belgelerin zeyilnameleri, ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir. Madde 9 - Sözleşmenin süresi 9.1. Sözleşmenin süresi, ise başlama tarihinden itibaren 12aydır. Madde 10 - Malın/İşin teslim alma şekil ve şartları ile teslim programı 10.1. Malın teslim edilme/işin yapılma yeri veya yerleri 10.1.1. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı (KDDB) - ANKARA 10.2. İşe başlama tarihi 10.2.1. Sözleşmenin taraflarca imzalandığı tarih işe başlama tarihidir. 10.3. Teslim programı ve teslim tarihi 10.3.1. Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 01.01.2011 ile 31.12.2011 tarihleri arasında, İhale konusu her türlü basılı süreli yayın, yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 (onbeş) gün içerisinde ODTÜ KDDB’na teslim edilecektir. 10.4. Teslim programında değişiklik 10.4.1. Yüklenici, İdarece onaylanmış teslim programına uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde İdarenin uygun görüşü ile teslim programında değişiklik yapılabilir. İdarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere beş iş günü içinde yeni duruma göre bir teslim programı düzenlemek zorundadır. Madde 11 - Teminata ilişkin hükümler 11.1. Kesin teminatın miktarı ve süresi: 11.1.1. Yüklenici...........................................[Teminat tutarı rakam ve yazı ile yazılacaktır.] teminat olarak vermiştir. 11.1.2. Kesin teminat mektubunun süresi ../../…. tarihine kadardır. Bu sözleşme hükümleri çerçevesinde yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde kesin teminat mektubunun süresi, uzatılan süre kadar yenilenir. 11.2. Ek kesin teminat: 11.2.1. Fiyat farkı ödenmesinin öngörülmesi halinde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin % 6'si, iş artışı olması halinde artış tutarının %6'si oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat miktarı, hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir. 11.2.2. Ek kesin teminatın, teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz. 11.2.3. Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir. 11.3. Kesin teminat ve ek kesin teminatın geri verilmesi: 11.3.1. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra sözleşmenin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması ve bir garanti süresinin öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı, Yükleniciye iade edilir. 11.3.2. Yüklenicinin sözleşme konusu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye iade edilir. 11.3.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; alım konusu malın veya malların kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde İdarenin yazılı uyarısına rağmen, talep edilmemesi nedeniyle iade edilmeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar, sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir. 11.3.4. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. Madde 12 - Ödeme yeri ve şartları 12.1. Ödeme yeri 12.1.1. İdare tarafından sözleşmeye ilişkin ödemeler Orta Doğu Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimince, 2011 yılı Bütçe kanununda öngörülen ödenek ve Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar dahilinde yapılacaktır. 'de yapılacaktır. Yüklenici tarafından alım konusu malın , sözleşme ve ihale dokümanına uygun şekilde teslim edilmesi koşuluyla ödemelere ilişkin hususlar ve ödeme zamanı aşağıda düzenlenmiştir. 12.2. Ödeme koşulları ve zamanı 12.2.1. Ödemeye esas para birimi 'dır. 12.2.2. İdare, Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 30 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır. 12.2.3. Ödemeler ODTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimince, 2011 yılı Bütçe Kanununda öngörülen ödenek ve Maliye Bakanlığı’nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Nisan, Temmuz ve Kasım dönemlerinde yapılacaktır. Ödemeye esas para birimi:USD ve EURO cinsinden teklif veren yerli isteklilere ödemeler, ihale tarihindeki Merkez Bankası döviz alış kurundan Türk Lirası (TL) olarak yapılır. Yabancı isteklilere ise ödemeler teklif ettikleri para birimi cinsinden yapılır. 12.3. Akreditif 12.3.1. Ödemeler Nisan, Temmuz ve Kasım dönemlerinde yapılacaktır.. Madde 13 - Avans verilmesi şartları ve miktarı 13.1. Yükleniciye taahhüdün gerçekleştirilmesi sırasında avans verilmeyecektir. Madde 14 - Fiyat Farkı 14.1. Bu ihalede fiyat farkı hesaplanmayacaktır. 14.1.1. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz. Madde 15 - Alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumluluklar 15.1. Bu iste alt Yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı Yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır. Madde 16 - Yüklenicinin yükümlülükleri 16.1. Yüklenicinin genel yükümlülükleri 16.1.1. Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu malı/işi, sözleşme ve ihale dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dahilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. İdarenin uyarı ve talimatlarına uymaması veya sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi nedeniyle, İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir. 16.1.2. Yüklenici, işin yapımı sırasında 4735 sayılı Kanun ile yürürlükteki diğer kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür. Yüklenicinin bu yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkan zararlar ile üçüncü kişilere, çevreye veya İdare personeline verilen zarar ve ziyandan Yüklenici sorumludur. Bu şekilde meydana gelen zarar ve ziyanın İdarece tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli Yüklenicinin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir. Yükleniciden yapılacak kesintilerin İdare alacağını karşılayamaması durumunda kalan miktar, Yüklenicinin kesin teminatı ile varsa ek kesin teminatı paraya çevrilmek suretiyle karşılanır. İdare alacağının bu şekilde dahi tahsil edilemediği durumlarda, alacak miktarı genel hükümlere göre Yükleniciden tahsil edilir. 16.1.3. Yüklenici, sözleşme konusu malların İdareye teslimine kadar korunmasından sorumludur. Yüklenici, malın İdareye tesliminden önce deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dahil olmak üzere malın zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malı yenisi ile değiştirmek zorundadır. 16.1.4. Yüklenici, yetkili kuruluşlarca alım konusu malın piyasaya arzına ve ürün güvenliğine ilişkin yaptıkları düzenlemelere uygun mal teslim etmek zorundadır. 16.2.Yüklenicinin montaja ilişkin yükümlülükleri 16.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 16.3. İş programı 16.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 16.4. Güvenlik önlemleri 16.4.1. Yüklenici; a) İşle ilgili olarak uyulması gereken tüm güvenlik kurallarına uymak, b) İşyerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenliğini sağlamak, c) İşyerinin ve bu iş nedeniyle kendisine tevdi edilen her türlü ekipman, malzeme, araç gereç ile bilgi ve belgelerin güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri almak, ç) Malın temini ile sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili mevzuat uyarınca her türlü tedbiri almak, zorundadır. 16.4.2. Yüklenicinin bu zorunluluklara uymaması nedeniyle İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir. 16.5. Yüklenicinin çalıştırdığı personele ilişkin sorumlulukları 16.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 16.6. Malların taşınması 16.6.1. Yüklenici, iş için gerekli tüm mal ve malzemenin montajından, ambalajlanmasından, yüklenmesinden, taşınmasından, teslim edilmesinden, boşaltılmasından, depolanmasından ve korunmasından sorumludur. Malzemelerin taşınması sırasında meydana gelebilecek her türlü hasardan Yüklenici sorumludur. 16.6.2. Yüklenici malın taşınması sırasında kendi personelinden dolayı yolların, köprülerin zarar görmemesi için gerekli çabayı gösterecektir. Bu amaçla uygun taşıtların ve yolların kullanılması esastır. Yolların kullanımı ile ilgili olarak yetkili makamlardan izin alınması gerekiyorsa, gerekli izinler taşıma işleminin başlamasından önce Yüklenici tarafından temin edilir. Erişim yollarının kullanılması nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluşlardan gelecek her türlü talep, Yüklenici tarafından karşılanır. 16.7. Garanti ve bakım, onarım 16.7.1. madde boş bırakılmıştır. Madde 17 - Eğitim 17.1. Bu madde boş bırakılmıştır. Madde 18 - Alım konusu mala ilişkin dokümantasyon 18.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 18.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır. Madde 19 - Yeni model 19.1. Sözleşme konusu malın özelliği gereği yeni tasarlanan veya üretilen modeline dönüştürülme imkânının mevcut olması halinde; mevcut teknik şartnameye uygun olması, bu değişiklik sebebiyle fiyat farkı veya ek bir maliyet talep edilmemesi ve İdare ile Yüklenicinin mutabakatı halinde, alım konusu mal yeni tasarlanan veya üretilen modeli ile değiştirilebilir. Madde 20 - Ambalajlama 20.1. Sözleşme konusu mal, teknik şartnamesinde aksi kararlaştırılmadığı durumlarda, orijinal ambalajında teslim edilecektir.. 20.2. Malın uygun şekilde ambalajlanmaması nedeniyle meydana gelebilecek ve sigorta tarafından karşılanmayan hasar, zarar ve eksiklikler Yükleniciye aittir. Madde 21 - Reklam yasağı 21.1. Yüklenici, İdare tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece, temin ettiği mal ile ilgili olarak İdarenin adını broşür veya herhangi bir tanıtım vasıtasında kullanamaz, ilan edemez. Madde 22 - Fikri ve sınai mülkiyet hakları 22.1. Yüklenici, Sözleşme hükümlerine göre sağlayacağı mal ve montaj sistemleri ile bunların herhangi bir parçasına ait marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model hak bedellerini ödeyecektir. 22.2. Yüklenici üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmesi sırasında veya getirmesi nedeniyle, ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk kendisine aittir. Yüklenici bu konuda İdareden herhangi bir talepte bulunamaz. Buna rağmen İdare hukuksal bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla Yükleniciye rücu eder. İdarenin talebi üzerine Yüklenici, sözleşme imzalanmadan önce, üstleneceği hizmetin fikri ve sınai mülkiyet konusu olup olmadığını, eğer bu kapsamda ise konuya ilişkin kendisine ve üçüncü kişilere ait hak ve yükümlülükleri, İdareye tam olarak bildirmek ve belgelendirmek zorundadır. 22.3. Yüklenici, mal üzerindeki fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu hak veya eser üzerindeki hakların lisanslarını İdare adına temin edecektir. 22.4. Sözleşme konusu malın İdare tarafından geliştirilmiş yeni bir patent, tasarım, buluş, faydalı model ve benzeri kapsamda olması halinde Yüklenici, bu fikri ve sınai haklara tecavüz etmeyeceğini, kendisine teslim edilen proje veya teknik belgelere dayalı olarak herhangi bir sınai mülkiyet iddiasında bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. 22.5. Bu madde boş bırakılmıştır. Madde 23 - Sözleşmede değişiklik yapılması 23.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir: a) Malın montaj veya teslim yeri. b) Malın süresinden önce montaj ve teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları. 23.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez. Madde 24 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi 24.1. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde, işin; a) Sözleşmeye konu alım içinde kalması, b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması, şartlarıyla, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal alımlarında sözleşme bedelinin % 20 'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave iş aynı Yükleniciye yaptırılabilir. 24.2. İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Bu durumda, Yüklenicinin sözleşme bedeli tamamlanıncaya kadar işi ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi zorunludur. 24.3. Bu ihalede, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 24 üncü maddesi çerçevesinde iş eksilişi yapılabilir. İhale konusu işin sözleşme bedelinin % 80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde ise Yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderler ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i ödenir. Madde 25 – Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları 25.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır. 25.1.1. Mücbir sebepler: a) Doğal afetler. b) Kanuni grev. c) Genel salgın hastalık. ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı. d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller. 25.1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun; a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması, b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması, d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi, zorunludur. 25.2. İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller 25.2.1. İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır. 25.2.2. Yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde, yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir teslim programını en geç beş iş günü içinde İdareye bildirir. 25.3. İş artışı yapılması durumunda işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır. Madde 26 - Sigorta 26.1. Bu madde boş bırakılmıştır. Madde 27 - İdarenin yükümlülükleri 27.1. Montaj gerektiren işlerde işyerinin yükleniciye teslimi 27.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 27.2. Montajlı işlerde plan ve projelerin yükleniciye teslimi 27.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 27.3. İzinler ve ruhsatlar 27.3.1. Sözleşme konusu malların teslim ve/veya montajı için gerekli izin, ruhsat ve onaylardan İdarenin yükümlülüğünde olanların alınması ve/veya bu konuda Yükleniciye gerekli yardımların yapılması İdarenin yükümlülüğü altındadır. 27.4. İdarenin personeli 27.4.1. Sözleşme konusu ile sınırlı olmak ve ihale dokümanında belirtilmiş olması kaydıyla; malların teslimi, montajı, işletmeye alınması ve bu mallarla ilgili eğitim verilmesi için Yüklenicinin İdarenin personelinden yardım alması veya birlikte çalışması gerekirse İdare; Yüklenicinin personeline gerekli yardımda bulunur ve/veya birlikte çalışacak personelinin adını, soyadını, çalıştıkları birimleri, yardım veya işin kapsamı ile süresini Yükleniciye yazılı olarak bildirir. Madde 28 - Bildirimler, olurlar, onaylar, belgeler ve tespitler 28.1. İdare ve Yüklenici arasında sözleşmenin uygulanmasına yönelik her türlü işlem yazılı yapılır. Sözleşmeye göre taraflardan birinin işin yürütülmesi ve malın teslim edilmesine ilişkin bir izin, onay, belge, olur vermesi veya tespit yapması, ihbar, çağrı veya davette bulunması gerektiğinde bu işlemler taraflar arasında yazılı olarak yapılır. 28.2. İdare veya Yüklenici, sözleşmenin yürütülmesi ve/veya malın teslim edilmesine ilişkin tespit yapılmasını gerektiren durumlarda, bu tespiti yazılı olarak yapar veya yaptırır ve tutanağa bağlar. Madde 29 - Yüklenicinin vekili 29.1.Yüklenici, bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirirken İdarenin onayı ile sorumlu bir vekil atayabilir. Bu durumda Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasından sonra İdarenin uygun göreceği bildirim süreleri ve koşullar dahilinde noterlikçe tanzim edilecek yetki belgesi ile birlikte yetkili temsilcisinin (yüklenici vekili) adi, soyadı, adres ve telefonlarını İdareye bildirmekle yükümlüdür. 29.2. Yüklenici vekili, muayene ve kabul işlemleri ya da montaj işlemleri sırasında, İdarenin yetkili birimleri veya komisyonları ile birlikte çalışacaktır. Madde 30 – Denetim, muayene ve kabul işlemleri 30.1. Basılı süreli yayınlar ve CD’ler koliler içerisinde, paket listeleri ile imza karşılığı ODTÜ KDDB’na teslim edilecektir. Muayene sonucunda derginin hasarlı, yırtık, ikinci el (kullanılmış) v.b. olması halinde, bu tür yayınları yüklenici, 5 (beş) gün içerisinde ODTÜ KDDB’den teslim alacaktır. Almadığı takdirde yüklenicinin posta adresine ücreti yüklenici tarafından karşılanmak üzere kargo ile iade edilecektir. İade edilen bu tür basılı süreli yayınlar 15 (on beş) gün içerisinde, yenileri ile değiştirilecektir. Teslim edilen yayınlar, ODTÜ - KDDB tarafından görevlendirilen, muayene kabul komisyonunca, ihaleye uygun olup olmadıkları incelenmek üzere teslim alınır. İnceleme sonrasında muayene kabul komisyonu, kabul raporu düzenler. 30.2. Bu sözleşme ve eklerinde, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin düzenlenmeyen hususlarda; Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik'te hüküm bulunması halinde bu düzenlemeler esas alınacaktır. Madde 31 - Ödeme belgelerinin düzenlenmesi 31.1. Yüklenicinin teslim edeceği mal götürü olarak, partiler veya bölümler halinde ya da tek bir seferde teslim alınacaksa, Yüklenici veya vekilinin hazır bulunması ile Komisyon tarafından; her teslimatta; a) Sözleşme başlangıcından itibaren teslim edilen malların miktarı, b) Malların ya da yapılan işin sözleşme ve ekinde yer alan teknik şartnameye uygunluğu, bir kabul tutanağı ile tespit edilir. Tutanak sonucunda komisyon malların kalitesini, teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygunluğu ile varsa hatalı ve kusurlu olanları belirtir. Komisyon burada yazılanlarla sınırlı olmaksızın, kendi görev ve yetkileri dahilinde varsa ilave görüşlerine de sözleşme ve teknik şartname çerçevesinde komisyonun görev ve yetkileri dahilinde raporunda yer verir. 31.2. Komisyon tarafından, raporun sonuç bölümünde malların hatasız kabulü ile malların/işlerin gerekli özellikleri taşımaması ya da teknik şartnamesine uymaması halinde reddini içerir rapor düzenlenir ve İdareye sunulur. 31.3. İdare, kabule ilişkin belgeyi ödeme belgesinin eki yapmak suretiyle malın bedelinin ödenmesine ilişkin mevzuatına uygun bir ödeme belgesi düzenleyerek ödeme işlemlerini başlatır. Ancak akreditif ve avans ödemelerinde, ödeme yapılabilmesi muayene kabul işlemlerinden muaftır. 31.4. Bu madde boş bırakılmıştır. Madde 32 - Sözleşmenin devir şartları 32.1. Sözleşme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur. Ayrıca, isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere, 4734 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilen ihalelerde bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez veya devir alınamaz. İzinsiz devredilen veya devir alınan veya bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde devredilen veya devir alınan sözleşmeler feshedilerek, devreden ve devir alanlar hakkında 4735 sayılı Kanunun 20, 22 ve 26 nci madde hükümleri uygulanır. 32.2. İhale yetkilisince gerekli iznin verilmesi üzerine devir sözleşmesi imzalanmadan önce, sözleşmeyi devralan Yüklenici, 4734 sayılı Kanunda sayılan değerler üzerinden sözleşme bedelinin % 6'si oranında kesin teminatı İdareye vermek zorundadır. Bu durumda İdare, devredenden almış olduğu kesin teminatı, devir sözleşmesinin imzalanmasını takip eden ilk iş günü içinde kendisine iade eder. Madde 33 - Sözleşme ve eklerine uymayan işler 33.1. Yüklenici teslim, montaj ve ambalajlama sekli ve durumu, sözleşme ve şartnamelere uymayan veya eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen malları, İdarenin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya düzeltmek zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa bu sözleşmenin gecikme cezasına ilişkin hükümleri uygulanır. 33.2. Bu madde boş bırakılmıştır. Madde 34 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve kesintiler ile sözleşmenin feshi 34.1. İdare tarafından, bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak mali veya malları süresinde teslim etmemesi halinde 15 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır. 34.2. Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmemesi halinde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %01 oranında gecikme cezası uygulanır. 34.3. Gecikme cezası, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Bu ceza tutarı; ödemelerden ve kesin teminat ile varsa ek kesin teminatlardan karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir. 34.4. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek, alım konusu iş genel hükümlere göre tasfiye edilir. 34.5. Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 34.6. İdareye süresi içerisinde teslim edilen malların muayene ve kabulü için İdare tarafından yapılan inceleme sırasında geçen süreler işin süresinden sayılmaz. Son teslim tarihinden önce teslim edilen ve sözleşme ve eklerine uygun olmayan malların sözleşme şartlarına uygun mallar ile değiştirilmesi için teslim süresi içerisinde 1 defaya mahsus yükleniciye teslim imkanı verilir. Ancak verilen süre içerisinde yeni mal tesliminin yapılmaması veya teslim edilen malın sözleşme ve eklerine uygun olmaması halinde, yukarıdaki düzenlemeler çerçevesinde ihtar yapılır. Madde 35 - Sözleşmenin feshi ve işin tasfiyesi 35.1. İdarenin sözleşmeyi feshetmesi 35.1.1. İdare, aşağıda belirtilen hallerde sözleşmeyi fesheder: a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, bu sözleşmenin gecikme cezasını düzenleyen maddesinde belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, İdarenin bu sözleşmede belirlediği süreyi ve açıklamaları içeren ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi, b) Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi, hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 35.2. Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi 35.2.1. Yüklenici, sözleşme yapıldıktan sonra, mücbir sebep halleri dışında, mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ve bunları kanıtlayan belge ya da kararlar ile birlikte yazılı olarak İdareye bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 35.3. Sözleşmeden önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih 35.3.1. Yüklenicinin, ihale sürecinde 4734 sayılı Kanuna göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak, taahhüdün en az % 80'inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla; a) İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması, b) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması, c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması, hallerinde, İdare sözleşmeyi feshetmeksizin yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. Ancak bu durumda, Yüklenici hakkında 4735 sayılı Kanunun 26 nci maddesi hükmüne göre işlem yapılır ve yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hak edişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir. 35.4. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi 35.4.1. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, sözleşme konusu işlere ilişkin hesap genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir. Madde 36 - Fesih tarihinin belirlenmesi 36.1. 4735 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre Yüklenicinin fesih talebinin İdareye intikali, anılan Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi, 20 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile 21 inci maddeye göre yapılan fesihlerde fesih sebebinin tespit tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde İdare tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde Yükleniciye bildirilir. 36.2. 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncellenir. Güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı arasındaki fark Yükleniciden tahsil edilir. Ödemelerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde, alıkonulan tutar gelir kaydedileceği gibi, sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş miktarına isabet eden teminat tutarı da aynı şekilde güncellenerek Yükleniciden tahsil edilir. Gelir kaydedilen teminatlar, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez. 36.3. 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenici, hakkında anılan Kanunun 26 nci maddesinde belirtilen hükümlere göre işlem yapılır. Ayrıca, sözleşmenin feshi nedeniyle İdarenin uğradığı zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir. İdare fesih işleminden sonra isi, 4734 sayılı Kanunda belirlenen usullerden uygun olan biri ile ihale etmekte serbesttir. Geri kalan işlerin başka bir yükleniciye yaptırılmasından dolayı Yüklenici, hiçbir hak iddiasında bulunamaz. Madde 37 - Fesih halinde yapılacak işlemler 37.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici, teslim işlemlerini durdurur. İdare tarafından ilgili mevzuata ve sözleşmeye uygun olarak verilen diğer talimatları yerine getirir. Yüklenici alım konusu işi İdarenin işyerinde yerine getirmesi durumunda işyerini terk eder. İdare tarafından kendisine verilen malzemeleri, araçları, tüm evrak ve belgeleri, iş için yaptırdığı tasarım ve çizimleri, İdarenin talebi üzerine yazılı bir tutanakla teslim eder. Yüklenici ve/veya alt yüklenici, işyerinin korunması ve alınması gereken güvenlik önlemleri konularında İdarenin vermiş olduğu talimatları derhal yerine getirir. İdarenin, sözleşmenin feshi nedeniyle işi başka bir yükleniciye tamamlatması halinde, Yüklenicinin belgeleri kullanılabilir. Bu durumda, Yüklenici herhangi bir hak iddia edemez. 37.2. İdare, Yüklenicinin işyerindeki montaj malzemeleri ile geçici tesislerin teslim edileceği zamanı yazılı olarak bildirir. Bu ihbar üzerine, Yüklenici risk ve masrafları kendisine ait olmak üzere işyerini terk eder. Yüklenicinin, İdareye ödemesi gereken bir tutar bulunması halinde, İdare söz konusu malzemeler ve geçici tesisleri bu tutarı karşılamak üzere satabilir ve varsa bakiye tutar Yükleniciye ödenir. İdare bu işlemlerinde genel hukuk hükümlerini esas alır. 37.3. Fesih tarihi itibariyle İdare, Yüklenici tarafından yapılan veya teslim edilen mal miktarlarını, hata ve eksiklerinin giderilme masrafları ile Sözleşme gereğince Yükleniciye ödenmesi gereken değerleri tespit eder. 37.4. İdare, hata ve eksikler bulunan iste, hata ve eksikliklerin giderilmesi için yapılacak masraflar belirleninceye kadar Yükleniciye yapacağı ödemeleri durdurma hakkına sahiptir. 37.5. Sözleşmede hüküm olmayan hallerde, genel hükümlere göre işlem yapılır. 37.6. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenicinin kesin teminatı ve varsa ek kesin teminatı: a) Tedavüldeki Türk parası ise doğrudan doğruya, b) Banka teminat mektubu ise bankadan tahsil edilerek, c) Devlet tahvilleri, Hazine kefaletini haiz tahviller ise paraya çevrilmek suretiyle, gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen kesin teminat, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez. Madde 38 - Sözleşmenin feshi halinde yüklenicinin mallarının tahliyesi 38.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici, işin teslimi veya montajı için gerekli olan ve İdarenin işyerinde bulunan malzeme ve ekipmanları ve/veya ihale dokümanına uygun olmayan teslim edilen mallarını İdarenin izni ile alabilir. İdare bu talepleri üç iş günü içerisinde inceleyip, sonuçlandırmak zorundadır. Madde 39 – Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluğu veya mahkumiyeti 39.1. Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir. 39.2. Ortak girişimce yerine getirilen taahhütlerde, ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde de 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir. Madde 40 - Kabulden sonraki hata ve ayıplardan sorumluluk 40.1. İdare, teslim edilen malda/iste hileli malzeme kullanılması veya malın teknik gereklerine uygun olarak imal edilmemiş olması veya malda/iste gizli ayıpların olması halinde, malın teknik şartnameye uygun başkan bir mal ile değiştirilmesi veya işin teknik şartnameye uygun hale getirilmesini Yükleniciden talep eder. Malın/işin İdare tarafından kabul edilmesi veya işin üretim aşamasında ya da teslim öncesi imalat aşamasında denetlenmiş olması veya işin kabul edilmiş olması yüklenicinin sözleşme hükümlerine uygun mal teslimi veya iş yapma hususundaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 40.2. Piyasa denetimi ve gözetimi konusunda yetkili kuruluşlar tarafından alım konusu malın veya malların piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplanması veya ürünlerin güvenli hale getirilmesinin imkansız olduğunun tespit edilmesi durumlarında, yüklenici mali veya malları geri almak ve satış bedelini iade etmekle yükümlüdür. Ayrıca, bu mal veya malların kullanılmasından kaynaklanan zararları tazmin etmekle yükümlüdür. Yüklenici tarafından geri alınan malların piyasaya arz edilen yeni modellerlerle değiştirilmesinin talep edilmesi ve bu talebin İdare tarafından uygun görülmesi durumunda yeni model kabul edilebilir. Yeni model için ayrıca ek bir ödeme yapılmaz. Madde 41 - Yüklenicinin ceza sorumluluğu 41.1. İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o isteki ortak veya vekilleri hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükmü uygulanır. Madde 42 - Anlaşmazlıkların çözümü 42.1. 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununun 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının 1 nolu bendinde sayılan hallerin dışındaki tüm durumlarda; 42.1.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. 42.2. 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununun 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının 1 nolu bendinde belirtilen hallerin varlığında; 42.2.1. İdare ve yüklenici arasında karşılıklı müzakere yolu ile giderilemeyen her türlü fikir ayrılığı ile sözleşme kapsamındaki hükümlerin tatbiki, yorumlanması ve benzeri konulara ilişkin anlaşmazlıklar (sözleşme hükümlerine göre İdarenin re'sen hareket etme ve karar verme yetkisine haiz olduğu haller hariç olmak üzere) 21.06.2001 tarih ve 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu hükümlerine göre çözülecektir. 42.2.2. Tahkim heyeti üç hakemden oluşur. Taraflardan her biri birer hakem seçer ve bu iki hakem de otuz gün içinde üçüncü hakemi belirler. Taraflardan biri, diğer tarafın Noter vasıtasıyla gönderdiği bu yoldaki talebin kendisine ulaşmasından itibaren otuz gün içinde hakemini seçmez veya tarafların seçtiği iki hakem seçilmelerinden sonraki otuz gün içinde üçüncü hakemi belirleyemezler ise; gerek ikinci hakem gerekse üçüncü hakem, taraflardan birinin talebi üzerine Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından seçilir. Üçüncü hakem başkan olarak görev yapar. 42.2.3. Anlaşmazlığın esasına ilişkin maddi hukuk kuralları Türk hukukuna tabi olacaktır. Tahkimin dili Türkçe'dir. Tahkim yeri, Ankara'dır. Yetkili mahkeme Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'dir. 42.2.4. İdare veya yüklenici tarafından hakeme başvurulmuş olması halinde dahi, yüklenici işlere devam etmek ve işin yürütülmesi ile ilgili İdarece alınacak kararlara uymak zorundadır. Madde 43 - Hüküm bulunmayan haller 43.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. Madde 44 - Diğer hususlar 44.1. İstekli süresinde teslim edemediği her türlü basılı süreli yayının teslim edilememe gerekçelerini her ayın sonunda rapor edecektir. Süresinde teslim edilmediği halde raporlanmayan herbir sayı ve gecikilen her takvim günü için toplam sözleşme bedelinin %0,01 (onbindebir)’i oranında gecikme cezası uygulanır. İstekli, ihtiyaç listesinde yer alan basılı süreli yayınları, 2011 yılı başından itibaren yayınlanan ilk sayılardan başlamak üzere tümünü sağlamakla yükümlüdür. Söz konusu basılı süreli yayınlara ait sayıların baskılarının tükenmesi ya da stok dışı kalması durumunda, istekli bu sayıların yeniden basılmalarını veya geriye dönük abonelik dışı sağlanmalarını 60 (altmış) gün içerisinde gerçekleştirmekle yükümlüdür. Her bir sayı teslim edilmediği takdirde gecikilen her takvim günü için toplam sözleşme bedelinin %001 (onbindebir)’i oranında gecikme cezası uygulanır. Madde 45 - Yürürlük 45.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Madde 46 - Sözleşmenin imzalanması 46.1. Bu sözleşme …….. maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra /../…. tarihinde imza altına alınmıştır. Sözleşmenin 1 (Bir) nüshası İdarede muhafaza altına alınıp, …. nüshası da Yükleniciye verilmiştir. İDARE YÜKLENİCİ